【#实用文# #建筑合同书(汇编六篇)#】你了解如何撰写一份优秀的合同文书吗？如今签订合同已经变得司空见惯。合同为合作提供了法律依据和证据，我向您推荐这篇关于“建筑合同书”的精品文章，绝对是您不可错过的，请详细阅读并了解本文的要点！
建筑合同书 篇1
模板工程劳务合同书
甲方：项目部
乙方：钢筋班组
根据《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关法律规定，在遵循平等自愿、公平、诚实守信、互利互惠和风险承担的原则下，为优质、高速、安全、低耗完成景城苑限价商品房工程及附属工程的施工任务，经过双方友好协商，将上述该工程的木工工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，特拟定一下合同，并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：景城苑限价商品房工程
2、工程地点：望城区高塘岭镇
3、建筑面积：按国家规定的规范计算建筑面积
4、结构类型：框架剪力墙结构
二、承包方式及承包内容
1、承包方式：
所有工程包工不包料（包括加工和制作的设备和辅材）、包质量（优良工程标准）、包工期、包安全及文明施工。
2、承包内容：
①本工程图纸所示从基础至屋面所有构件模板的制作、安装、拆除，支模架的搭拆；立模板、稳定、加固、校正、复核及封补模板；清理等全部操作过程。
②所属班组支模架的钢管、扣件及模板的装卸车，现场的清理及堆码。
③熟悉施工图纸，定位放线，制定制模、支模方案和提供用料计划。
④按要求自备工具用具、机械设备和自购辅材：包括铁丝、铁钉、模板贴缝及补洞材料等辅材。乙方自备平刨机、压刨机、电锯、电钻、安全帽、插线板、电线电缆、开关、螺杆、扣件的清洗、更换；手套、雨具及其它手工工具等所有模板工程所需工具和自带机具的维修。
⑤制作：选配料、划线、裁料，按要求接缝及成品堆码保护等全过程，木工用对拉螺
杆、止水螺杆的制作加工；龙门桩的搭设。
⑥运输、装卸：包括施工现场材料的水平运输和配合垂直运输机械作业，所属材料场地内的装卸、堆码。
⑦清理：清理及修整模板，保持表面清洁，涂刷隔离剂。模板制作、安装作业区内的垃圾清理；拆除模板后
⑧文明施工，保持场地整洁，工完场清；模板拆除后，乙方必须及时清理楼面所有杂
物，凿除混泥土残渣等，楼层砌体结构完工后再清理一次，随时保证楼面清洁卫生。
⑨砌体中所有预留洞口的完善和补整。
三、质量保证金：
甲、乙双方在本分项工程承包达成协议后，签订合同是乙方向甲方交纳信誉押金第一次付款是退元，封顶退元以确保工程质量优良，如乙方在施工中违反工程施工质量要求，甲方将一罚款在其中扣除。
四、劳务承包费用（以创优良工程、综合样板考评为前提）
1、乙方完成规定的工作内容，施工质量达到优良标准，工期安全生产机文明施工等均达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积元/㎡计算。
2、劳务承包单价除包括完成的工种规定工作内容、辅材、自带机具及自带机具的维修费用外还包括各种津贴补助，节假日加班、夜班、赶工补贴。
3、如有发生合同以外的工作，经甲方现场施工员签证后按元/工日计算。
五、劳务款支付：
1、支付条件：
乙方在完成本工程主体13F楼面砼浇捣完工后支付劳务费，以后没完成5层支付一次。但支付劳务费是，要遵循一下几点
①、付款必须由主管施工员、质检员、总工审核工程量及金额，项目经理签字后予以支
付。
②、本工程进度、质量、安全生产、文明施工和材料使用等达到甲方要求时，按实际完
成工程量的70%办理支付手续。
③、本工程进度、质量、安全生产、文明施工和材料使用等方面中有达不到甲方要求者，乙方承担相应的罚款和经济损失责任，在整改完毕后再予以付款。
④、乙方劳务结算书必须有甲方现场主要负责人和专业施工员的质量、进度、文明施工和材料使用等情况的评定结果，否则为无效结算书。
2、付款方式:
乙方在完成本工程主体13F楼面砼浇捣完工后开始予付劳务费，施工期间按工程进度劳务费的80％支付生活费，以现金支付，乙方需开据收据；主体封顶工资结算后一个月内付至劳务合同结算款的90％，其余l0％在竣工验收后一个月内全部付清，劳务费予付款支付时，严格兑现本合同规定的其他罚款。乙方如承包范围的工作未完成就要求退场或达不到合同要求被甲方勒令退场，劳务费按所完成工程量的60％支付，余款作为罚款不予以支付。
六、工程质量
(1)乙方必须严格按照设计图、现行施工规范、技术交底及设计变更进行施工，确保承包范围内的分项工程质量达到国家验收标准的优良标准，凡不符合国家规范和甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责，返工后仍达不到要求或者不能按甲方要求及时返工，甲方有权指令相关班组协助其返工，返工所发生的费用由乙方承担，并进行相应罚款。
(2)严格执行质量自检，互检，交接检“三检”制度，并做好记录，符合要求后，通知甲方专业施工员验收，没有甲方专业施工员验收记录，本工种施工程序没有完成，不能进行下一道工序。
(3)甲方专业施工员在施工过程检查中或验收时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的，甲方予以罚款。
(4)质量检查评定以甲方、监理、乙方三家进行验收的为准，其结果作
为办理劳务费支付的依据。
七、工期进度要求
1、乙方必须对甲方下达的控制工期总进度计划、月进度计划和施工现场清理调整进行分解，分解为周、日进度安排，并报甲方审批备案，进度必须按甲方计划按期或提前完成，否则予以罚款。
2、甲方每旬对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权勒令乙方无条件退场，并同时终止合同。
3、传统节假日、法定节假日或农忙季节，乙方必须留守人员，按甲方要求完成规定的施工任务。
4、乙方应认真组织各小班组技术人员，发挥各技之长，提高劳动效益，合理安排，服从甲方调配。晴雨天搭配进行流水作业，坚持24小时不歇机，实行3班工制。
5、因甲方原因造成的进度延误一天以上，工期顺延。
八、安全生产、文明施工
1、乙方应本着安全生产、文明施工的生产原则进行施工，在施工期间，积极配合甲方对班组的三级教育管理，做好班组自身安全，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿内的清洁卫生。
2、乙方作业层、施工现场及材料堆场和本工种垃圾堆放必须在甲方指定地点，做到堆码整齐，井然有序，否则甲方将指派专人清理，所有人工费在乙方结算中加倍扣除。
3、乙方必须以安全生产为宗旨，遵守安全规章制度，加强安全管理，各工种全部要求持证上岗。甲方提供合格的防护材料、机械设备，对不符合安全标准的材料、设备，乙方有权拒绝使用，乙方必须按照安全操作规程文明施工，不得冒险蛮干。对于盲目指挥和规章指令，可以拒绝接受，班组长必须协调好各工种的施工环节，杜绝人为制造安全隐患，切实搞好安全生产，在施工期间如因乙方原因发生安全事故，事故费用2000元以内由乙方承担，非乙方原因造成的安全事故，由甲、乙双方以及劳动监察部门会同一起分析事故责任，按照国家劳保政策及相关条例协商处理。
4、其他条款详见《班组文明施工、安全合同及奖罚制度》。
九、双方职责
1、甲方职责
a、甲方为乙方提供住宿条件(乙方自带行李、自购餐具)。
b、甲方组织对乙方施工人员进行工程质量、安全生产、文明施工上岗培训。
c、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分项工程技术交底和技术指导，解决施工中遇到的技术难题。
d、甲方为乙方提供除乙方自备机具、辅助材料外的材料和施工机具。
e、甲方提供临时水源、电源至各楼层。
f、甲方按合同约定及时支付劳务费。
2、乙方职责
①乙方必须组织技术熟练的钢筋工施工操作人员及相应的管理班子进入现场，必须严肃认真的将本工程概况及有关规章制度向所有聘用人员交底，凡交代不清或未交底由乙方负责，交底内容包括：a、工程概况及质量条款，b、安全责任制度及规范，c、工期限制天数的实施控制，d、各种规章制度及文明施工要求；乙方严禁雇佣童工；自带机具必须有明显标志，并附清单交给甲方以便退场时清理。
②乙方必须按照工程图纸、甲方的施工方案、工艺标准、技术交底以及甲方其他要求组织施工，必须按期、保质、保量、安全地完成所承担的分项工程。
③乙方必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方统一指挥制度，保证政令畅通，甲方管理人员如盲目指挥，违章指令，乙方有权拒绝，并提出合理建议。
④乙方人员在施工过程不得随意更改架子，不得偷盗甲方材料，如有偷盗，浪费甲方材料，甲方罚款乙方5000元／次，情节严重者，移交派出所。
⑤乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损失或遗失，照价赔偿。
⑥乙方施工人员统一着装，统一雨衣，文明施工，自觉维护周围环境，不得损坏院内任何公物和树木，如有损坏照价赔偿。
⑦乙方在施工中必须遵守安全生产规定，做好安全生产教育，如发现在施工现场不戴安全帽，穿高跟鞋、拖鞋上架者，甲方将处以罚款。
⑧乙方人员严禁在施工场地和宿舍内使用电炉等设备取暖做饭，禁止乱拉乱接各种电线，如有发现没收使用物并处以罚款，在宿舍区内取暖做饭发现一次500元。
⑨班组之间发生矛盾，第一时间通知项目部，由项目部负责协调。严禁在工地打架斗殴，发现一次罚款5000元／次。
十、其它事项
1、签定劳务合同后，乙方进场人员必须证件齐全，不得有三无人员和犯罪人员，必须将进场人员造册报给甲方，所报花名册必须与相应人员本人身份证名字相符，并配合甲方办理当地行政工作。乙方必须保证其队伍工作人员的稳定，不能随意增减人员，如有变动必须在三天前向甲方提供其变更人员名单，乙方应在甲方指定和同意的时间办增减劳动力，否则按每增减人数差额甲方予以罚款。
2、乙方指定等同志为现场负责人，乙方负责人不得擅自离岗，且每天早晚均要向甲方专业施工员报到，如需离开必须征得甲方主要负责人同意，并委派代理负责人，否则每擅自离开一次除每天罚款500元外，还必须无条件返回工地，如因现场负责人地自离岗造成的其他影响，乙方承担其所有经济损失责任和相关责任。
3、施工过程中，如无甲方指令、乙方不得擅自工，如发生擅自停工，乙方无条件赔偿甲方一切损失，并根据对工程的影响程度处以1000元至l0000元的罚款。
4、乙方必须做好承包范围内的成品、半成品保护工作，不的破坏其它成品和半成品，否则按损失状况加倍处罚。
5、乙方承包范围工作内容不得转包，否则将无条件退场，并终止合同。工程进度、质量达不到要求，甲方无条件辞退乙方，并按以完成工程量60%结算。
6、乙方必须随时做好雨、雪天的施工准备，配备雨、雪天施工所需劳保用品，所有劳保费用已包含在承包单价内，甲方不另承担。
7、如乙方不履行合同，其余款作为支付甲方违约金。
8、本合同未尽事宜，另行补充。
以上条款自双方签字之日起生效，工程款支付完毕合同自动解除；本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。
甲方代表(签字)：乙方代表签字：
年月日年月日
身份证复印件
建筑合同书 篇2
如乙方跨年度施工，需要实行冬季报停的，乙方可以提前书面通知甲方报停时间及所需期限，甲方应当派人到工地现场确认，报停期限内，租赁费用不计算;乙方在冬季报停期间继续施工使用租赁物，按实际使用日期计算租金。
1、甲方如不按照合同要求的品质、规格、数量提供租赁物的，或者影响乙方正常施工的，甲方应当赔偿乙方的经济损失，乙方有权提前解决合同。
2、如甲方(含甲方派出的人员以及与甲方有关的人员)偷盗乙方工地财物的，除作价赔偿外，发现一次处罚5000元以上，由乙方直接从租金结算款中扣除。
3、乙方应按照合同约定返还租赁物，并按约定支付租金及有关费用，否则承担违约责任;乙方延迟支付租金费用的违约金的计算标准参照银行同期贷款利率。
4、若因为建设单位未能及时向乙方支付工程进度款，或者因为其他原因引起乙方资金周转困难，从而使乙方不能按照上述约定正常支付租赁费，甲方须给予理解和配合，不得据此向乙方提出要回租赁物和索赔事宜，影响乙方正常的施工生产。
双方因本合同发生争议的，首先应当协商解决，协商不成的，按双方约定向乙方住所地人民法院起诉。
第十条 本合同一式 份，经甲乙双方授权代表签字盖章即生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
经双方协商一致，依据《中华人民共和国合同法》签订本合同并执行。
一、租赁设备、器材、物资：
1、租赁设备、器材、物资的名称、型号、日租金详见《建筑器材、设备、物资、价格及日租金明细表》。
2、甲方拥有租赁设备、器材、物资所有权。乙方只有使用权，无权转租、转借、抵押，如有上述行为都视为违法。甲方有权按诈骗追究其法律责任。
3、乙方在提货时，应当面点清数量，检查质量或尺寸，过后甲方不承担任何责任。
1、押金：签订合同时，乙方应交所租器材的( 押金)，押金不视为租金，合同终止结算时可转为租金。
2、租金：(1)租金从提货之日起按天累计计算，不足20天按20天计算。(2)租金每月10日前必须结70%上月租费，如不结70%租费，甲方有权终止乙方的货物使用权，一切费用及后果由乙方负责。(3)货物退清后两个月内必须结清全部租金;如不按期付款，每天加收总金额的千分之五滞纳金;乙方付清租金后，合同终止。收取租金不受年度限制，直到收清之日止。
四、租赁器材、设备、物资损失、损坏、赔偿规定：所租用物资、器材、设备如丢失或损坏按上例明细表价格100%赔偿。
五、其它事项：
1、甲方的提货单、退货单、各种计算表，乙方出具的证明均为本合同的组成部分。
2、乙方负责所有货物的返的运费及装车费。(注：在使用钢管中乙方无权改变钢管尺寸，如改变按市场价100%赔偿)。如弯曲变形过度收每米1元修理费。
3、租赁期限以退完物资之日为准，乙方如有违约行为，甲方有权收回所有设备、器材及物资，并依法索赔一切损失。
六、本合同一式两份，经双方签字或盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，担保方负连带责任(担保期限3年)，如发生争议，由守约放诉讼至法院审理。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑合同书 篇3
甲方（总包方）：__
乙方（分包方）：__
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规定甲方将大方里景观墙人工、机械及措施工程发包给乙方，为明确双方权利义务，本着自愿、诚信的原则，经双方协商，达成如下协议，双方共同遵守。
一、工程概况：
工程名称：__
工程地点：__
建设规模：约631M
二、承包方式：
综合单价包工不包料；
三、承包范围：
①完成景观墙所需全部木工、瓦工、力工、钢筋工、架子工、油漆工。（包含脚手架子、搭设及拆除、混凝土模板制作拆除）工作。
②本工程所用设备、机械、工具、材料进场卸车，场内材料二次倒运。（包含发电机、搅拌机、等）
③本工程所用水电费用。
综合单价还应包括以下工作内容或费用：
1、首层地面，钢筋砼的施工；外墙雨篷拆除、室外散水坡台阶踏步、女儿墙苯板，女儿墙钢筋制作绑扎、模板安装拆除及沿线的安装、屋面找平层抹灰，保温苯板的铺设、人工配合回填土、土方夯实、装修架子搭设、外架子拆除、落水管安装；女儿墙砌筑、外墙瓷砖粘贴、抹灰、内外的挂网、室内地面、浇筑砼、找平。
2、工程所用设备、机械、工器、进场卸车，场内材料二次倒运。
3、现场安全生产、文明施工、围挡墙、临建设施、所需人工费用支出；
4、主体装修、各工种、厨师及所需机械操作人员（塔吊司机除外）等人人工所需费用支出。
四、承包价格：
本工程采用每延长米综合单价形式承包，所报单价一次包死
1、综合总价：650元/M。
2、乙方材料损耗，在规定范围内；故意损耗材料费用由乙方承担。
五、结算付款方式：
1、本工程完成总进度50%，且完成本合同总价50%工程量后，甲方按完成形象的产值的80%付款。
2、本工程乙方承包范围内全部工程完成后，甲方按完成总产值的95%付款，剩余3%留作保修金，待装饰工程两年保修期满后一次付清。
4、本合同约定的施工内容，如实际甲方有不需要乙方进行施工的项目，甲方应及时通知乙方，工程结算时扣除该项目费用。
5、工程款支付，以现金或支票形式甲方向乙方支付，由乙方提供工人工资表及提供劳务分包人工发票，否则甲方有权拒绝付款。
建筑合同书 篇4
上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。
原审判决认定：20xx年2月8日，原、被告签订《协议书》，协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程，具体内容见工程预（结）算报价表，总工程造价为306406元，按八折结算价为245124.8元。如有增加，另行计算。工程验收后付清工程款，工程保质期为一年。签订协议后，原告进场施工，在施工过程中，根据原告的要求，增加了部分工程项目，故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月，原告将装修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。
另查，原告并不具备房屋工程装修资质。
原审判决认为：由于原告不具备房屋装修工程资质，故原、被告之间的房屋装修工程合同无效，但由于房屋装修工程已完成，被告亦已使用该房屋，其亦当庭表示工程预（结）算报价表中装修项目已装修完毕，故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程预（结）算报价表及清楚其内容，故应视为双方已结算，被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理，予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格，要求索赔的辩称，由于被告没有在本案提起反诉，且被告亦明确表明另案起诉，故对该辩称不作处理，被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定，判决：被告黄某应自本判决生效之日起三日内，支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元，由被告负担。
上诉人黄某上诉称：
一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段；
二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的，本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同，承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思，完成了承揽项目，再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务，故上诉人依法未将余款付给被上诉人，并非上诉人延付工程款。
三、本合同纠纷中，被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后，发现该房存在超过20处质量问题，被上诉人的.行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人，不熟知大陆的有关法律规定，原审在上诉人不知情的情况下，作出不公平的判决。综上，特提出上诉请求：
1、撤销（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决；
2、驳回被上诉人的诉讼请求；
3、本案的诉讼费由被上诉人承担。
被上诉人梁某辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。
本院对于原审认定的事实予以确认。
本院认为：本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。
首先，双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷，故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同，所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时，在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》，因被上诉人不具有房屋装修工程资质，故该协议违反法律及行政法规的强行性规定，应属无效合同，不受法律保护。原审对该合同效力定性正确，本院予以维持。
其次，关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中，明确确认了以下事实：其一，讼争工程已经完工，且其已经入住使用；其二，讼争工程总价款为327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认，该案所涉法律关系中的权利、义务明确，上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。
至于讼争工程的质量问题，在原审法院行使了充分的释明权的情形下，上诉人明确表示就质量问题，另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理，符合民事诉讼中“不告不理”原则，程序合法，本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理，因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查，故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费3120元，由上诉人黄某负担。
本判决为终审判决。
建筑合同书 篇5
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》有关法律规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信实用原则，并结合工程的具体情况，经双方友好协商，签订本合同。
一、产品清单、价格
二、质量要求技术标准
乙方供货的工程模板要求翻新_____次以上，不合要求者，免费进行更换，木方要求长度足够，尺寸不足者，双方协商解决。
三、交货时间、地点、方式
1、交货时间：合同签订后按照甲方书面要求货到现场，保证工程进度，乙方提供供货需求须经甲方签字确认。 本合同首次交货时间：_____________
2、交货地点：_______________________________________
3、货到现场后由甲、乙双方就质量、颜色、数量共同验收。卸货费用均由甲方承担。
四、履约保证金付款及结算方式
1、合同签订后______日内，乙方向甲方支付履约保证金________元整，供货结束后_____日内无息返还。
2、付款方式：每批到货后，由乙方向甲方提报供货量(收货凭证)，甲方审核后____日内支付供货款的95%，整个工程供货完成后，_____日内全部付清。
五、违约责任
1、乙方逾期供货的(甲方必须提前15天向乙方提出需货要求)，乙方每日应当按总贷款0.5%的支付给甲方违约金。
2、甲方未按合同约定期限支付货款的逾期每日按欠款金额的0.5%支付违约金，并赔偿乙方履约保证金。
六、合同纠纷的解决方式
凡因本合同引起的或本合同有关的争议，双方应当协商解决，当事人不愿和解，调解或和解，调解不成时，双方均应当向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。
七、其它未尽事宜，双方协商解决
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑合同书 篇6
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑施工工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、 工程概况及承包方式
1、 工程名称：自建房底层隔层
2、 工程地点：高村
3、 工程承包方式：包工包料（钢筋、混凝土材料甲方自理）
4、 工程概况：建筑面积______平方米。
二、 工程内容
模板工程、植筋、钢筋工程、混凝土浇捣工程、现场清理工作
三、 工程造价
工程造价按照楼板实际浇捣面积乘以_______元每平方进行最终结算
工程造价为：￥ 元。（以甲方认定的单价为准）
四、 工程期限
工程开工日期： 年 月&n
工程竣工日期： 年 月&n
五、 质量要求
按国家建设部行业标准GB50300-xx年，终身维修。
六、 付款方式
1、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的 %
2、乙方剩余工程款作为质保金 内付清。
七、双方责任
1、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地。
2、 乙方：务必做好整个工程的协调和管理工作，确保工程质量达到优良，施工过程中如遇到问题要及时向甲方反映；对甲方提出的工程质量问题，积极进行整改。
八、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议：
1、本协议是在双方互利互惠的原则基础上签订的，单方面不能终止合同，如不执行本协议规定的条款行为，均视为违约。违约方将向守约方赔会违约金（壹万元），并承担由此造成的一切经济损失。
2、 本工程有植筋项目，在植筋过程中，要注意避开框架柱原来的主筋，如野蛮施工打断框架柱主筋，由乙方单方面负责加固柱子，并赔偿甲方相应的经济损失。
3、 植筋作为本工程关键的项目，要按照国家规范，确保梁主筋植入深度，保证工程质量。
4、 乙方有权和有义务对甲方提供的主材进行检查，如无异议，那甲方提供的主材质量是合格的。
5、 如乙方不按甲方要求施工，甲方有权扣除部分工程款。
6、 合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
电话： 电话：
xx年 月 日 xx年 月&n
