【#实用文# #维修承揽合同模板6篇#】合同可以避免一定意义的违法行为。未来维护和保障我们的合法权益可以签订合同，你是否知道书写合同的具体格式？该篇“维修承揽合同模板”文章是栏目小编从网络上精挑细选的，我们将会持续为您提供更多的内容和服务希望您能够多多关注我们！
维修承揽合同模板 篇1
委托方（甲方）：_____________公司
承接方（乙方）：________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行窗户更换，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：________
二、形式结构：________普通装修
三、工程项目：________
1、见预算书。
2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
四、承包方式：________乙方包工包料。
五、质量标准：________施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价：________以双方确定的预算书价格为准，验收后，双方可以在预算书的价格基础上协商最终工程款，协商不成以预算书为准。
七、付款方式：________工程验收合格后支付元。为确保工程质量，暂扣元押金，____年___月___日至____年___月___日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，
八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。注：________以上工程金额税收由甲方负责，乙方协助办理。
甲方（公章）：_________________乙方（公章）：_________________
法定代表人（签字）：_________________法定代表人（签字）：_________________
_________年____月____日_________年____月____日
维修承揽合同模板 篇2
合同编号：
签订地点：
甲方(定作方)：
乙方(承揽方)：
甲乙双方本着互利互惠的原则，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，就乙方承揽甲方 (设备)维修事宜，经过双方友好协商后签订如下条款，以互相遵守。
第一条 维修项目、数量
第二条 维修所需设备明细及费用
(一)以上价格含人工费、材料费、运输费等为甲方实现本合同目的所需的全部费用，除甲方同意新增维修项目所需的费用外，甲方无需另行支付任何其他费用。
(二)以上价格含17%增值税专用发票。
(三)更换的废旧件由 □甲方 □乙方 回收。如由乙方回收的，则为免费回收;双方另有约定除外。
第三条 维修期限
(一)从 年 月 日起至 年 月 日止，共计 日。
(二)因甲方原因致使乙方不能在约定期限交付承揽成果的，乙方不负违约责任，工期则顺延。
(三)设备交付及风险：设备维修地点 □甲方住所地 □乙方住所地。在乙方住所地维修的，往返运输费及货损风险由乙方承担。
第四条 质量标准、安装调试、验收
(一)维修项目应符合国家/行业或合同约定的质量及技术标准，具体的质量及技术标准包括但不限于：
1、
2、
3、
(二)乙方应在维修期届满前将设备运至甲方住所地，并在设备到达甲方住所地后 个工作日内完整安装调试。安装调试完整后，甲方应在 个工作日内完成验收，并向乙方出具验收报告。
第五条 保修
(一)乙方对维修所需的设备按国家标准整机保修1年。质保期自甲方验收合格之日算起。质保期内如设备出现非人为故障，乙方免费维修或免费更换同等质量的设备。质保期满后设备维修、更换所产生的费用由甲方承担。
(二)乙方向甲方承诺：在收到甲方故障反馈后24小时内达到现场，并在24小时内排除故障。
(三)质保期外的零配件费用按正常市场价格收取。
第六条 转包
(一)未经甲方书面同意，乙方不得将本合同约定的维修项目主要工作转包给任何第三方。
(二)乙方可将部分辅助工作转包给第三方，但乙方对第三方的工作成果承担连带责任。
第七条 款项支付
(一)合同生效后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总额 的预付款。
(二)维修完毕，成果经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总额 的进度款。甲方付款前，乙方须向甲方开具合法有效增值税专用发票，否则甲方有权延迟支付进度款，且不负违约责任。
(三)剩余合同总额 的余款作为质保金，待成果验收合格，设备无异常运行满180天后，甲方在7个工作日内一次性结清。
第八条 甲乙双方权利义务
(一)甲方权利义务
1、提供必要的资料及基础场地;
2、提供维修所需的水、电等基础设施;
3、提供维修人员所需的住宿、饮食便利;
4、按约定支付维修款项。
(二)乙方权利义务
1、按时按质交付维修成果;
2、保证维修成果质量符合验收标准;
3、对进场材料及维修成果承担保管义务;
4、保证维修所需材料无任何权利瑕疵;
5、对维修人员承担管理义务;
6、承担维修人员的住宿、饮食费用;
7、对承揽期间知悉的甲方技术信息、商务信息等承担保密义务。
第九条 反商业贿赂
(一)在任何情况下，乙方不得向甲方人员给予任何形式的不正当利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。
(二)乙方有义务拒绝甲方人员的任何索取不正当利益的行为，且乙方有义务向甲方举报甲方人员存在的任何索取不正当利益的行为;在调查过程中有义务给予甲方必要的配合。
第十条 违约责任
(一)乙方延迟交付承揽成果的，每延迟一天，应向甲方支付合同总额2%的违约金，延迟超过5天的，应向甲方支付合同总额10%的违约金，且甲方有权解除合同。
(二)乙方交付的承揽成果不符合验收标准的，乙方须无条件进行返工，造成延迟交付承揽成果的，按本条首款承担违约责任。
(三)乙方违反第六条约定怠于履行保修义务的，每延迟一天，应承担合同总额2%的违约金。
(四)乙方违反第七条约定擅自转包的，应承担合同总额10%的违约金。
(五)甲方延迟付款的，应按同期银行贷款利率承担违约责任。
(六)承揽期间，乙方保管的材料出现任何盗抢、灭失或乙方人员出现任何人身、财产损害的，乙方承担全部法律责任。
(七)乙方违反第十条约定的，甲方有权解除本合同，乙方应承担合同总额20%的违约金。
(八)甲乙双方任何一方违约，违约方应按照国家有关法律、法规规定向守约方支付违约金;违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权向违约方进行追索。
第十一条 不可抗力
因不可抗力造成承揽成果交付延期、费用给付延期等无法按约定履行合同义务的，双方均不承担违约责任。遇不可抗力一方应及时通知对方，以最大限度减少对方损失，且在不可抗力结束后三天内向对方提供书面证明。
第十二条 争议处理
(一)本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
(二)本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向甲方所在地法院起诉。
第十三条 其他约定
(一)其他未尽事宜双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效应;本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
(二)本合同自双方签字盖章之日起生效。
本协议签订于： 年 月 日
甲方：
地址：
授权代表：
联系方式：
乙方：
地址：
授权代表：
联系方式：
维修承揽合同模板 篇3
甲方：__________
乙方：__________
为实现小区物业管理专业化，根据《_____》的相关规定，就清水湾小区物业零星维修由乙方承揽事宜，经双方协商，达成以下协议。
一、服务地点：__________市__________区__________小区
二、合同期限：__________年______月______日至__________年______月______日止。
三、服务时间：乙方每周休息1天(星期天)，除乙方休息日外，乙方应保证为__________小区正常提供维修服务。
四、费用：乙方每人每月__________元承揽费用，乙方共两人合计__________元费用包干，甲方不再承担任何其他费用。
五、甲方权利义务
1、保障小区正常的工作、生活秩序。
2、计划和审定小区物业维修项目。
3、监督乙方的维修业务，评价维修服务质量。
4、测评乙方维修工作，达不到要求的监督乙方整改，直到达到要求。
5、提供维修所需的原材料，监督乙方合理使用。
6、按期支付维修承揽费。
六、乙方权利义务
1、按照甲方的要求负责小区物业的维修。
2、主动巡回检查，发现问题及时报告，提请甲方制定维修计划以便执行。
3、合理使用原材料，提高物品利用率，尽可能节约成本。
4、遵守甲方的规章制度。
5、接受甲方的监督管理，完不成目标要求，接受甲方处理。
七、本协议未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：__________
乙方：__________
20_________年_______月_______日
20_________年________月_______日
维修承揽合同模板 篇4
甲方：_________________
乙方：_________________
为实现小区物业管理专业化，根据《_________________》的相关规定，就________小区物业零星维修由乙方承揽事宜，经双方协商，达成以下协议。
一、服务地点：________市________区________小区
二、合同期限：________年________月________日至________年________月________日止。
三、服务时间：乙方每周休息1天(星期天)，除乙方休息日外，乙方应保证为________小区正常提供维修服务。
四、费用：乙方每人每月________元承揽费用，乙方共两人合计________元费用包干，甲方不再承担任何其他费用。
五、甲方权利义务
1、保障小区正常的工作、生活秩序。
2、计划和审定小区物业维修项目。
3、监督乙方的维修业务，评价维修服务质量。
4、测评乙方维修工作，达不到要求的监督乙方整改，直到达到要求。
5、提供维修所需的原材料，监督乙方合理使用。
6、按期支付维修承揽费。
六、乙方权利义务
1、按照甲方的要求负责小区物业的维修。
2、主动巡回检查，发现问题及时报告，提请甲方制定维修计划以便执行。
3、合理使用原材料，提高物品利用率，尽可能节约成本。
4、遵守甲方的规章制度。
5、接受甲方的监督管理，完不成目标要求，接受甲方处理。
七、本协议未尽事宜，由双方协商解决。
甲方(签字)：_________________乙方(签字)：_________________
签订日期：__________________签订日期：___________________
维修承揽合同模板 篇5
甲方：________乙方：________
因甲方楼房需要维修，甲方住宅用户反复协商推选罗建章为甲方代表，与乙方多次协商，在平等、自愿、诚实守信的原则下，甲乙双方达成如下定做承揽维修房屋协议：________
一、甲方需要维修的房屋坐落在桃源县漳江镇建设路原桃源县酒厂安置小区，住户：________罗建章、郑寿林、刘慧云、文和清、彭毛本。
二、甲方支付乙方维修费共计柒仟元整（￥：________7000.00元）（甲方负责材料费、工人工资、税费）。
三、甲方要求乙方给小区右侧西头3单元房屋顶上由原小瓦换大红瓦，并更换烂檩子、烂栓披、加新栓披。换下的原小瓦、烂檩子、烂栓披归乙方所有。
四、乙方自行组织劳动技术工人，工资、福利、安全保险、劳动工具均由乙方自行负责，与甲方无关，安全事故由乙方自行承担也与甲方无关。
五、乙方维修必须达到甲方的要求，由甲方的代表罗建章、郑寿林、文和清负责对乙方的质量监督，乙方维修达到甲方要求验收合格后，再由甲方支付乙方维修费。
六、乙方完工并清扫垃圾后，甲方验收合格，由甲方一次性付清全部维修费柒仟元（7000.00元）。
七、楼顶掉下的各种物件，砸烂财产或楼下人员的有关损失均由乙方负责，甲方不负任何责任。
本合同一式二份，双方各执一份，从签字之日起具有法律效力，发生纠纷按照《合同法》中的承揽合同依法处置。
甲方（公章）：_________________乙方（公章）：_________________
法定代表人（签字）：_________________法定代表人（签字）：_________________
_________年____月____日_________年____月____日
维修承揽合同模板 篇6
原告上海##电器服务有限公司诉被告青岛###集团空调器销售有限公司承揽合同欠款纠纷一案，本院20xx年10月20日受理后，依法适用简易程序，由代理审判员林晓君独任审判，于20xx年11月15日公开开庭进行了审理，原告的法定代表人张##、委托代理人陈如波、阮露鲁到庭参加了诉讼。被告青岛###集团空调器销售有限公司经本院传唤无正当理由未到庭，本院进行缺席审理。本案现已审理终结。
原告上海##电器服务有限公司诉称，原告与被告签订了安装维修协议一份(20xx-20xx年度，标准编号：AKK07-30，协议编号：XC20xxC)，协议明确约定原告承担被告所销售的空调器安装、维修和劳务报酬支付方式等具体内容。20xx年12月至20xx年12月，原告在浦东新区按协议约定承担了被告所销售空调器的安装和维修义务，但被告除以部分空调配件折抵原告报酬外，尚欠原告报酬合计人民币65，657.88元;原告多次向被告催讨，但被告至今未付。原告认为被告的行为违反《中华人民共和国合同法》之规定，请求判令被告支付原告工程款人民币65，657.88元，延期支付的利息损失人民币9，356.25元，(从20xx年8月1日至实际清偿之日止，按照中国人民银行规定的同期逾期贷款利率计算)。
为证明其主张，原告提供以下证据：
1、原、被告签订的维修安装空调协议，证明原告与被告之间存在加工承揽合同关系;
2、被告出具的部分销售退货单和出库单，时间为20xx年10月至12月，证明20xx年10月至12月原、被告之间存在事实上的加工承揽合同关系，合同期间及合同届满后，原告为被告提供加工承揽服务，向被告领取的配件、空调器及部分经维修退回的配件;
3、被告出具的部分销售退货单和出库单，时间为20xx年12月至20xx年12月，证明被告发送原告的空调零配件接收地和空调维修地在上南路3339弄，原告在浦东新区从事维修安装空调事务;
4、被告向原告发送的公函，证明被告书面确认尚欠原告报酬人民币65，657.88元，空调器厂销售公司实际上就是被告;
5、20xx年8月1日原告向被告发的催款通知书，证明原、被告之间的债权债务没有结清，被告对此没有答复，同时被告实际已对欠款款额确认了，关于车辆折抵款原告不予确认;
6、被告发给原告的公司文件，证明证据4上的岳##是被告上海分公司的售后部经理。
被告青岛###集团空调器销售有限公司未作答辩，也未提供证据。
根据原告提供的证据及庭审笔录，鉴于被告未到庭应诉，视为放弃依法抗辩的权利。经审查，原告的证据符合形式要求，且相互印证，能够证明其所诉事实，故本院对原告主张的事实予以确认。
本院认为，原告与被告之间的承揽合同关系依法成立，应确认真实有效，当事人应依约履行，原告为被告提供空调安装维修服务后，被告应按约定支付相应的价款。现原告提供的证据足以证明原告履行义务后，被告对欠款金额予以确认，却不履行付款义务，应承担违约责任。虽然确认欠款的主体为青岛###集团空调器厂，但原告证明业务联系人岳##为被告的经办人，且被告也未予以抗辩，故对原告主张的青岛###集团空调器厂实际为被告的事实予以确认。在确认欠款的公函中被告提出以车辆折抵欠款，对此原告不予确认，本院不予认定。原告的利息损失确认以中国人民银行同期贷款利率计算，并从被告认可欠款之日第二天起算具有事实和法律依据，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十三条之规定，判决如下：
一、被告青岛###集团空调器销售有限公司应有本判决生效之日起十日内支付原告上海##电器服务有限公司报酬人民币65，657.88元;
二、被告青岛###集团空调器销售有限公司应有本判决生效之日起十日内支付原告上海##电器服务有限公司利息损失(以本金65，657.88元，从20xx年8月1日至实际清偿之日止按中国人民银行规定的同期逾期贷款利率计算)。
本案案件受理费2，760元(原告已预付)由被告青岛###集团空调器销售有限公司承担，被告应在本判决生效之日起七日直接给付原告。
