back_img
好工具 >范文 >实用文

[荐]采购三方合同集锦

2023-10-18 10:24:17 采购三方合同

【#实用文# #[荐]采购三方合同集锦#】在人们越来越注重信誉的社会当中,签订好劳动合同是需要多加重视的,合作协议怎么写才规范?“采购三方合同”所涉及的问题广泛而复杂我们来一起探讨一下,请详细了解本文的内容!

采购三方合同【篇1】

第三方采购合同范本:确保顺利合作的基石

导言:

在现代商业环境中,各个企业都需要采购来满足其业务需求。然而,为了确保采购活动的顺利进行,许多企业都选择与第三方供应商签订采购合同。这篇文章将详细介绍第三方采购合同的范本,帮助读者了解合同的要点和重要条款。

第一部分:合同的基本信息

一份完整的第三方采购合同范本首先需要包括合同的基本信息,例如合同标题、合同编号、日期、合同双方的名称、地址和联系方式等。这些信息有助于确立合同的有效性和可追溯性。

第二部分:合同条款的明确

1. 合同目的和范围

合同应明确双方的合作目的以及采购的具体范围。这有助于确保双方对合同的理解一致,避免合同执行过程中的争议。

2. 价格和付款方式

合同应明确商品或服务的价格以及付款方式。价格应包括货物或服务的单价、数量、总金额、税费等明细。付款方式可以选择预付款、分期付款或者按交付后支付等方式,根据双方的具体需求进行协商。

3. 交付要求和时间

合同应明确商品或服务的交付要求和时间。交付要求包括交付地点、运输方式、承担风险和保险责任等。交付时间的明确有助于双方合理安排生产和交付进度,以避免延误和违约。

4. 质量要求和验收标准

合同应明确商品或服务的质量要求和验收标准。质量要求可以包括物理性能、化学成分、外观等方面的指标。验收标准可以通过第三方检测机构的认证或者双方协商确定。

5. 保修和售后服务

合同应明确商品或服务的保修期限和售后服务责任。保修期限应具体明确,这有助于双方在保修期内解决出现的问题。售后服务责任可以包括技术支持、培训等方面的内容。

6. 违约责任和争议解决

合同应明确双方的违约责任和争议解决方式。违约责任可以规定违约方应承担的赔偿金额及方式。争议解决方式可以选择诉讼、仲裁或者调解等方式,根据双方的裁量权选择合适的方式。

第三部分:合同的签署和生效

最后,合同应包括双方签署和生效的步骤和要求。通常情况下,合同需要双方的法定代表人签字、盖章,并保留在双方的档案中。在签署之后,合同应在约定的日期生效,确立双方合同履行的法律效应。

结尾:

通过本文的介绍,读者可以了解到第三方采购合同范本的基本要点和重要条款。遵循一个完整合同的范本,可以帮助企业与供应商建立更合理、更有序、更稳定的合作关系,确保采购活动的顺利进行。但需要注意的是,每个行业和公司的需求可能不同,因此,合同条款的具体内容需要根据实际情况进行调整和完善。

采购三方合同【篇2】

委托第三方采购合同

第一章 总则

为规范委托方与第三方采购方之间的合作关系,保障双方权益,依法维护市场秩序,经双方充分协商,达成本合同。本合同自双方签署之日起生效。

第二章 合同对象

1. 委托方:(以下简称甲方)

地址:

法定代表人:

联系人:

电话:

2. 第三方采购方:(以下简称乙方)

地址:

法定代表人:

联系人:

电话:

第三章 合同约定

1. 委托内容

甲方委托乙方进行以下采购活动:

(1)采购目的:

(2)采购种类:

(3)采购数量:

(4)采购预算:

2. 乙方义务

(1)乙方应按照甲方要求,进行相关采购活动,保证采购的商品质量、性能和数量与合同约定一致;

(2)乙方应按照约定时间和方法向甲方提供采购进度等信息;

(3)乙方应依法履行采购合同,并提供与采购活动相关的票据、发票等所有必要文件;

(4)乙方应保护甲方的商业秘密及其他知识产权,不得以任何方式泄露或侵犯。

3. 甲方义务

(1)甲方应提供乙方进行采购所需的详细信息,并按照约定时间向乙方提供相应款项;

(2)甲方应配合乙方进行采购活动,提供必要的支持和协助;

(3)甲方应按照约定时间和方式验收采购商品,并对其质量及数量进行认真核对;

(4)甲方应按照约定时间支付采购款项。

第四章 合同变更与解除

1. 合同变更

本合同的任何变更,应由双方通过书面协商达成一致意见,并作出书面补充协议,方为有效。

2. 合同解除

(1)本合同在以下情况下可被解除:

a) 甲方或乙方严重违反合同约定,且经发出解除通知后仍未改正;

b) 因不可抗力原因导致合同无法履行;

c)依法宣告破产或被解散。

(2)如有一方提出解除合同,应提前30天以书面形式通知对方。

第五章 知识产权和机密条款

1. 知识产权

乙方应确保所采购的商品没有侵犯第三方的知识产权,如有侵权行为,乙方应当承担相应法律责任。

2. 机密条款

甲方与乙方之间的商业机密及其他保密信息应当得到保护,未经甲方同意,乙方不得擅自泄露或使用。

第六章 争议解决

凡因履行本合同发生的争议,甲方与乙方应通过友好协商解决。如协商不能解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七章 合同生效及其他约定

1. 本合同自双方签字盖章后生效,并持续有效期为()年。

2. 本合同签订后,任何一方不得擅自解除合同。

第八章 附则

1. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜,经双方协商后签订补充协议。

3. 本合同经双方签署盖章后生效,合同以中文文本为准。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

签订日期: 签订日期:

采购三方合同【篇3】

甲方:合同编号:乙方:签订地点:丙方:

甲方分别向乙方和丙方进行采购,甲方按照实际成品订单数量结付,毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷,

气密性测试0.3Mpa气压无渗漏现象。机加严格按照甲方图纸生产,表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用,甲方一律不予支付。

三、交(提)货地点、方式:甲方工厂。四、运输方式、到达地和费用负担:由乙方和丙方负责。

五、包装标准:木箱+隔板(可回收)六、验收标准、方法及提出异议期限:货到7个工作日完成验收。

七、结算方式及期限:首次订单,合同生效后,甲方预付乙方毛坯30%,余款货到合格后30天内付清。八、违约责任、商业保密:丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时,由每逾一日按

合同总金额的1%向甲方偿付违约金。

乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密,或将样件、产品提供转卖给其他单位。一经发现,甲方有权要求解除合同或继续履行,乙方和丙方应承担违约责任,违约金为所涉金额的100%。九、解决合同纠纷的.方式:本合同发生争议,由三方协商或调解解决,协商或调解不成时由合同签定所在地仲

裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉|三方采购合同

甲方(买方):

乙方(卖方):

丙方(卖方、供应商):

甲乙丙三方本着“诚实守信,平等互利”之原则,期望就乙、丙方给甲方加工的模切料相关事项建立、发展和保持一个长期合作的关系,避免因产品质量问题或服务问题造成双方额外损失,为保证三方的权益,特约定如下:

一、总则

甲方签订的《供应链服务协议》项下的合作项目,甲方向乙方下达采购订单代采物料,丙方负责生产并交货至甲方。为明确三方权利义务,根据《合同法》关于委托合同的规定,签订本协议,共同信守:

1、甲方与丙方协商确定采购物料的品名、数量、价格、付款等具体信息后,甲方出具《采购订单》给乙方,乙方据此向丙方下达《采购委托书》,该《采购订单》直接约束乙方和丙方。

》中对账及付款方式条款执行,乙方收到甲方支付的款项后及时支付给丙方。

3、丙方应按照《采购订单》指示如期交付合格产品到指定地点及指定收货人,三方合作期间,因货物质量、交期、售后服务等产生纠纷,应由乙方与丙方自行协商解决,甲方不承担任何责任。

4、每月执行三方对账,对账过程由丙方主导,丙方需出具两份对账数据:

4.1丙方对甲方的交货数据明细,此份数据明细由甲方负责核对及审核;

4.2丙方对乙方的对账数据明细,由乙方负责核对及审核,甲方负责监督;

二、质量保障协议:

1、来料检验

1.1针对模切料来料甲方IQC按照抽样计划AQL(外观0.65,)进行抽样检测;当甲方检验不合格时,通知丙方确认,如确认为模切料来料不良,则由丙方安排人员至甲方进行返检,返检位置由甲方协助提供,如甲方需提供指导时,甲丙方应提供相对应的技术支持.当丙方因特殊因素无法及时进行返检时,可与甲方协商由甲方协助选别.,选别费用由丙方承担.

1.2若模切料发生变更时丙方会先提前通知乙方,当方案及变更生效后会及时通知甲方,并提供相对应的变更资料(含图纸及旧物料处理方式)|及样品,否则出现的品质问题由丙方承担.

2、上线不良处理方式

2.1丙方模切料上线整体合格率必须保证≧98%(,外观≧98%),低于98%时由甲方通知乙、丙方确认,如不良现象属模切料不良时,则由丙方立即进行在线选别或重工以保证甲方正常生产,重工地点由甲方协助提供,

2.2当甲方上线后因甲方制程造成模切料不良,不良品全部由甲方负责承担.

2.3模切料因寸法、可靠性、外观不符合技术要求时责任由丙方承担..

3、客户投诉及售后不良处理方案:

3.1当甲方客户发现异常后由甲方到客户端进行确认,如为模切料不良则由甲、丙双方一起到客户端进行确认处理,处理及选别费用由丙方承担.

3.2当客户端出现严重质量问题(外观超过1000PPM时,整批不良超过3000PPM时),每批处罚20xx元.如确认是模切料导致,所有损失由丙方承担

3.3当甲方客户上线不良率超出客户要求水准且判定为模切料不良时,由丙方承担所有不良及改善对策提出.

3.4当甲方投诉属模切料问题时,丙方必须在4小时内对不良现象进行确认,投诉24内对不良现象进行排查,并给出初步分析处理结果,三个工作日内给出改善对策及8D报告,若因报告不及时导致客户抱怨时由丙方负责承担相对应责任.

三、售后支持

1、因甲方是向乙方下达采购订单,原则上售后工作由乙方主导,因为丙方所提供物料产生质量问题,丙方需积极介入;

2、如丙方配合消积,乙方需及时向甲方升级反馈,和甲方一起共同通知丙方冻结货款,乙方无权单方面冻结丙方应付货款;

3、甲方按协议账款到期后支付四大行银行承兑汇票

本协议从三方签字之日翌日生效,止到三方重新签订协议;本协议签订之前的一切质量的争议,按原己签订的协议或双方已认可的有效文件执行。如双方业务终止,则本协议自动终止.本协议一式三份,三方各执一份,经三方负责人或授权代表签字后生效。

》及相关《质量协议》具有同等法律效应,因本协议履行过种中发生争议或纠纷,需在甲方所在地人民法院提出诉讼解决。

甲方(买方):乙方(卖方、供应商):丙方(卖方,供应商)

授权代表:授权代表:授权代表:

签署日期:签署日期:签署日期:|三方采购合同

甲方:(买方)

住址:

法人代表:

身份证号:

乙方:(卖方)

住址:

法人代表:

身份证号:

丙方:(卖方、供应商)

住址:

法人代表:

身份证号:

采购三方合同【篇4】

甲方:合同编号:乙方:签订地点:丙方:

1甲方分别向乙方和丙方采购,甲方按实际成品订单数量结算,乙方和丙方自行处理毛坯与加工问题的衔接。

2、质量要求、技术标准、供应商对质量负责的条件和期限:铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷,气密性测试0.3Mpa气压无泄漏。机械加工严格按照甲方图纸生产,表面无气孔、明显碰撞、锐边毛刺。甲方不支付不合格品产生的相关费用。

3、交货地点、方式:甲方工厂。四、乙方和丙方负责运输方式、到达地点和费用负担。

4、包装标准:木箱隔断(可回收)六、验收标准、方法及异议期限:货物到7个工作日完成验收。

5、结算方式及期限:合同生效后,甲方应在合格后30天内预付乙方毛坯30%。

6、违约责任和商业保密:当丙方未能按合同要求交付货物,无正当理由逾期交付货物时,违约金应按合同总金额的1%支付给甲方。

乙方和丙方不得向其他单位披露相关产品制造和生产的秘密,也不得向其他单位提供样品和产品。甲方一经发现,有权终止合同或继续履行合同,乙方和丙方应承担违约责任,违约金为所涉金额的100%。

7、解决合同纠纷的方式:本合同发生争议,由三方协商或者调解,协商或者调解不成时,由当地仲裁机构仲裁或者向当地人民法院起诉。

采购三方合同【篇5】

甲方:四川东泉机械设备有限公司

乙方:成都舜禹贸易有限公司

丙方:成都东泉预应力成套设备有限公司

鉴于:

1. 甲方与乙方已签订购销合同;

2. 丙方具有可靠的信誉。

为保证甲乙双方购销合同的履行,保障甲乙双方权益和规避经营风险,甲乙丙三方经过平等协商,一致达成如下协议:

第一条:交易流程

1.丙方必须在甲乙双方签订购销合同后向乙方支付合同总金额30%-50%元(贰拾万整)的货款,购销合同生效;

2.乙方在收到预付款后应立即向甲方进行订货;

3.货物送达至乙方,丙方在接到甲方付款通知当日,应将剩余部分货款即时支付给乙方,并及时开据购货发票;

4.乙方在收到丙方给付的货款后,应即时将货款给付甲方。

第二条:权利与义务

(一)甲方的权利与义务;

1.保证购销合同的真实性;

2.有权要求乙方及时给丙方发送付款通知;

3.有权要求丙方根据乙方的付款通知即时给付货款。

(二)乙方的权利与义务;

1.保证购销合同的真实性;

2.及时根据购销合同订购货物;

3.配合甲方货物的验收工作等。

(三)丙方的权利和义务;

1.支付乙方货款后须及时通知到乙方;

2.在甲乙双方争议最终解决前,丙方不得向任何一方给付货款;

3.有权按协议要求支付服务费,服务费金额不限。

第三条:违约责任

1.甲方与乙方没有及时履行购销合同义务的按照双方购销合同约定处理;

2.如三方任意一方不按第二条规定的履行责任和承担义务的,有过错方承担一切损失;

3.如因三方中任意一方出现问题导致货物不能正常供货的,有过错方承担一切损失。

第四条:免责条款

1.丙方不对甲乙双方购销合同的实质进行审核;

2.丙方不对其他任何事项承担任何责任,丙方也不对购销合同的真实性、甲乙双方的资源提供任何担保,与购销合同有关的一切责任由甲乙双方承担。

第五条:其他条款

1.本协议一式三份,甲乙丙各执一份,三方签字盖章后即生效;

2.协议履行中产生的争议由三方协商解决,协商不成的三方有权向丙方(或甲方)所在地人民法院提起诉讼依法解决。

甲方(盖章): 地址:

委托人:电话:

乙方(盖章): 地址:

委托人:电话:

丙方(盖章): 地址:

委托人:电话:

签订日期:

采购三方合同【篇6】

建设方: (以下简称甲方)

总包方: (以下简称乙方)

分包方: (以下简称丙方)

为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

二、工程概况:

工程名称:

工程地点:

工程内容:

工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。

三、合同工期: 根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

四、工程质量:

1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。

2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。

3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

五、合同价款:

合同定价(大写):

暂定人民币 元整 (小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。

六、决算依据: (XX 版)《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 (XX 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

七、合同价款调整: 设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。

八、工程款支付: 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

九、建设方责任

1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

十、总包方的工作

1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

2、负责现场临时水电的统一管理。

3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

十一、分包方的工作

1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。 4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

7、负责自行施工范围内的'建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

十二、违约责任

1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。

十三、组成合同的文件:

1、本工程合同书;

2、施工图纸;

3、工程预算书;

4、规范、标准及其它技术文件;

5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。

十四、其他事项: 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。 未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

兹证明双方签订如下:

建设方(签章) :

法人代表(或授权委托人)签署: x年x月x日

总包方(签章) :

法人代表(或授权委托人)签署: x月x日

分包方(签章) :

法人代表(或授权委托人)签署: x月x日

签订地点:

签订日期:x月x日

采购三方合同【篇7】

订立合同三方:

甲方(需方):

乙方:(购方)

供方(供方):

依据《合同法》的规定,甲乙供三方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。

第一、产品数量、计量单位、价格

第二、产品单价及合同总金额协议

1.产品定价,甲乙供三方同意按以上定价执行。

第三、产品质量标准

产品质量标准:符合国家xxx系列相关标准。

第四、包装方式及包装品处理:纸盒包装及其他保护包装(加工产品特殊捆包除外)

第五、交货方式

1.交货时间:_________。

2.签收人:电话:

3.交货地点:

4.运输方式:汽车运输和集装箱汽车运输

第六、验收方法:

1.产品运抵交付指定地点后的当日内,甲、乙、供方三方共同开箱验货,登记签收。若甲方不在现在验收,由乙方签收的送货单等同于甲方认可签收。

2.在产品验收的过程中,如有产品短缺、损坏等问题,应做详细纪录,并由供方无条件为甲方调换或补齐。

第七、预付货款:合同总金额X20%。

第八、付款日期及结算方式:

第九、运输及保险:供方负责

第十、运输费用负担:供方负担。(货到乙方工地现场由乙方安排人员卸货,费用由乙方承担;卸货具体地点以汽车正常行驶能到达的区域为准。)

第十一、违约责任

1.乙方拖延付货款,使供方造成损失,应偿付供方此批货款总价__%的违约金,甲方有担保责任。

2.乙方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前天通知对方。

3.供方所发货品合格、无质量等情况,乙方有付款义务,甲方有监督责任,如乙方拒绝付款或拖延付款,付款义务自动转嫁甲方责任,因此所发生的一切费用损失,由甲方负责,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由供方和甲方协商决定。

4.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。三方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

5.其他:

第十二、当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第十三、本合同在执行中发生纠纷,签订合同三方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。(或申请___仲裁机构仲裁的解决)

第十四、合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经三方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。

本合同正本一式份,甲乙供三方盖章签字后生效。甲方份、乙方份、供方份;合同副本一式__份,分送甲乙供三方的主管部门、银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。

甲方(盖章)

乙方(盖章)

丙方(盖章)

甲方代表:_________________乙方代表:_________________丙方代表:_________________

签约日期:_________________签约日期:_________________签约日期:_________________

采购三方合同【篇8】

甲方:__________

乙方:__________

丙方:__________

一、甲方分别向乙方和丙方进行采购,甲方按照实际成品订单数量结付,毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷,气密性测试0。3Mpa气压无渗漏现象。机加严格按照甲方图纸生产,表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用,甲方一律不予支付。

三、交(提)货地点、方式:甲方工厂。

四、运输方式、到达地和费用负担:由乙方和丙方负责。

五、包装标准:木箱+隔板(可回收)

六、验收标准、方法及提出异议期限:货到7个工作日完成验收。

七、结算方式及期限:首次订单,合同生效后,甲方预付乙方毛坯30%,余款货到合格后30天内付清。

八、违约责任、商业保密:丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时,由每逾一日按合同总金额的1%向甲方偿付违约金。乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密,或将样件、产品提供转卖给其他单位。一经发现,甲方有权要求解除合同或继续履行,乙方和丙方应承担违约责任,违约金为所涉金额的100%。

九、解决合同纠纷的方式:本合同发生争议,由三方协商或调解解决,协商或调解不成时由合同签定所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉

甲方(盖章):________乙方(盖章):________丙方(盖章):________

甲方代表:________乙方代表:________丙方代表:________

______年______月______日______年______月______日______年______月______日

采购三方合同【篇9】

甲方:

乙方:

丙方:

甲、乙、丙三方经友好协商,就乙方向甲方订购图书事,丙方代办相关手续事宜达成如下协议,以资共同遵守:

一、订购方式

甲方向乙方提供图书清单,乙方确定订购图书的品种、数量生成《图书采购订单》。因订单看不到现货的质量,甲方要对乙方所购图书进行质量检验。

详见:附件一、《图书采购订单》。

二、质量要求

1)图书必须是全新、合法、正规出版物。

2)图书的整体外观和装订必需平整、牢固,无脱胶、无缺页、无页码倒装,图书的版权页和国际标准书号(ISBN)必须整洁、清楚,纸质无损坏、无撕页,字体、图片印刷清晰,无明显透印、重影。

三、装箱要求

甲方负责将图书用纸箱分箱包装,内层须用防水塑料袋包裹,确保在运输过程中包装具备一定的防水、防潮功能。每个包装箱必须内

附《装箱明细清单》,并汇总所有《装箱明细清单》数据,制作《发货清单》给乙方、丙方。《发货清单》作为甲、乙、丙三方相关货款、费用结算的依据。

四、发货方式

1)甲方负责将所有货品集结至统一地点。

2)丙方安排人员到甲方指定地点取货。

3)丙方负责安排物流将货物运送至乙方所需地点,物流费用由乙方支付。

4)丙方负责相关的报关、清关等手续办理,相关费用由丙方支付,如因此而引起乙方的任何损失由丙方负责,与甲方无关。

5)甲方联系人:张如君;联系电话:+886—985777504

6)乙方联系人:刘智;联系电话:+86—

7)丙方联系人:陈奕鹏;联系电话:+86—

五、货物验收

1)丙方将图书运至丙方所属地区并办理完结所有相关手续后,需及时按照清单验收,如有质量问题或品种数量的差别要在七个工作日内书面通知甲方,逾期视为验收无误;如有少发、误发,甲方负责在七个工作日内补发、调换。

2)丙方在确认图书品种及数量无误后将所有货品移交给乙方;

3)乙方所定图书如品种缺少,甲方在征得乙方同意后,可做适当的调整,并保证图书的质量书。

4)乙方未订购的书籍未经乙方同意,甲方不得随意搭配(以ISBN号、书名、定价、出版社、出版年为准)。

5)甲方提供图书的内容必须符合乙方所属地的相关法规。乙方负责图书内容查验,不符合要求的图书甲方须接受退货处理,物流费用乙方负责。此类图书的退货率不得高于20%,否则乙方有权要求全部退货并由甲方支付退货的物流费用。

六、货款计算

结算币种:美金(USD)

结算方法:

总金额=图书新台币总价×优惠率×合同签订日汇率

优惠率:*%

七、结算方式

1)丙方在提取货物前须按《发货清单》总金额的80%向甲方支付预付款;

2)丙方将货物运送至丙方所属地区完结所有相关手续并完成货物验收,确认无误后在十个工作日内完成尾款支付。

八、甲方收款账户英文详细资料:

收款人名称:

收款人户口号码:

收款人银行:

收款人银行地址:

SWIFT CODE:

九、乙、丙双方费用的结算

1)乙方应支付给丙方的费用包括:

图书货款、代办费用、运费、报关费用、税费。

2)图书货款:指丙方支付给甲方的所有货款。

3)代办费用=图书货款×*%。

4)运费、报关费用、税费依据实际发生金额乙方向丙方支付。

5)丙方应向甲方提供等额图书货款的增值税发票,其它费用根据项目提供相应的等额发票。

6)乙方收到丙方移交的图书后,在二十个工作日内完成货物验收、费用结算工作。

十、解决纠纷的方式

若发生纠纷,由三方协商解决。协商不成时,由深圳市仲裁委员会按中华人民共和国有关法律进行仲裁。如采取诉讼方式解决,本采购合同法律诉讼地为乙方所在地。

十一、本合同的附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。本合同一式陆份,甲、乙、丙三方各执贰份,具同等法律效应。合同自三方签字、盖章之日起生效。

甲方盖章:

授权代表:

日期:

乙方盖章:

授权代表:

日期:

丙方盖章:

授权代表:

日期:

推荐阅读

小编精心推荐

三方合作合同 | 三方担保借款合同 | 三方协议 | 第三方担保合同
上一篇:转岗报告 下一篇:小学班级活动策划方案(系列7篇)
back_img
推荐标签