【#实用文# #房建施工合同5篇#】在当今不断发展的世界,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编收集整理的土方开挖合同范本,欢迎大家分享。
房建施工合同 篇1
发包人: 承包人:
沧州千童商业广场项目第一期深基坑土方开挖项目,经发包人、承包人协商一致,为明确双方的权利和义务,签订本合同。
一、工程概况:
1 工程名称: 2 工程地点: 3 工程规格: 4 5#楼:约50000m 1# 2# 3#楼 约150000m
二、发包人向承包人提供的相关资料:
1、 地质勘查报告1份;
2、 桩基平面图1份;
3、 止水帷幕及支护施工图1份;
4 、施工技术交底1份;
5 、井点降水平面图1份;
6、 深基坑土方开挖图1份。
三、工期:
自 20xx 年 7 月 1 日至 20xx 年 7 月 20 日,20个日历天,实际开工日期以发包人通知为准。
四:承包方式:人工+机械(施工用电由施工方负责) 五:工程造价及支付方式:
1 、工程造价 (不含税) 33
按现场测量实际土方量9元/M,共计20万M,其中5万M需运到发包人指定地点,余土由承包人自行解决。
2、 付款方式 333
(1) 验收并经过相关部门检测通过,无息退回履约保
(2) 待1# 2# 3# 楼主体施工至+0.00以上6层,付总
(3) 主体封顶付35%;
(4) 余款5%作为质量保证金。
六、质量标准:
依据现行施工验收规范。
七、变更及工程量的调整:
本合同价款只调整如下两项:
1 、设计变更;
2、 现场鉴证。
八、发包方责任:
1 、提供电源,且由承包人交纳电费;
2、 施工监督;
3、 收到承包人工程完工报告二日内验收完毕。
九、 承包方责任:
1 、办理土方开挖、运输的相关手续,并承担相应责任及费用;
2 、确保施工质量及施工工期,并严格按施工方案施工; 3 、确保安全文明施工,由承包人承担全部安全责任; 4 、扰民及外界干扰由承包人解决并承担费用;
5 、接受发包人、监理单位的检查与验收
6 、修理施工坡道;
7 、将50000M上表土运至发包方的第二期项目的指定地点,并按承包方要求堆放;
8 、将第一期施工现场平整至室外坪;
9 、机械开挖不得扰动地基土,人工清槽由发包人承担; 10 将桩头自槽底运出施工现场;
11 自行解决施工现场道路及出入口。
十 、违约责任:
1 、按栋号要求工期,每栋号提前或延迟一天,每天奖罚5000元;
2 、达不到施工要求质量,承包人承担所有经济损失,并发包人不支付工程款;
3、承包人明显不能履约合同时,发包人可以终止本合同,并
4、承包人出现偷工减料或出现影响或已影响工程质量的.是情
5 、达不到降水效果,承包人承担所有经济损失,并发包人不支付工程款。 3
十一 、争议解决的方式:
1 、向当地主管部门调解;
2 、由沧州市人民法院仲裁委员会仲裁;
3 、向沧州市人民法院起诉。
十二 、本合同一式二份,发包人、承包人各执一份。合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房建施工合同 篇2
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
遵循平等、自愿、诚实守信的原则,经甲、乙双方充分协商,就呼家圪台住宅小区建设项目基础土方开挖工程由乙方包工完成,为了双方的合法权益,特订立本合同,由双方共同遵守执行。
一、工程内容及承包范围:
呼家圪台住宅小区1#、2#、3#、5#、6#、8#住宅楼及地下车库基础土方开挖工程,甲方提供大型挖掘机、乙方提供运输车辆等机械,按甲方要求包工按时完成基坑土方开挖及外运,包括挖土、装土、运 土、卸土、平整及修理边坡等。所开挖的土方量自行安排场外空地储存堆放。施工中负责施工场地内外道路清理、打扫、洒水等工作。如有违章罚款,一切均由乙方承担。在土方开挖期间,所有土方外运车辆驾驶员严禁喝酒、疲劳驾驶等。若因此发生交通事故均与项目部无关,因事故造成停工或延误工期对项目部造成的经济损失,将在工程款中扣除。
二、工程技术质量要求及工期:
乙方进场后,要服从甲方管理人员的现场指挥,遵守“安全生产、文明施工”条例。作业时,严格按照本工程基坑开挖方案施工。
必须指派专人指挥,采取“分层分段、对称开挖”,并严格遵循 “分层开挖、严禁超挖” 及大基坑小开挖的原则。当挖至标高接近基础底板标高时,严格按甲方施工人员的抄平位置,由甲方派挖机派人进行人工清槽,乙方给予配合,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,开挖时间:自20xx年 月 日开挖日起, 内完工。
三、安全生产、文明施工:
1、 甲方对乙方承包土方开挖工程项目做到安全交底,提出明确的安全要求,乙方必须贯彻执行甲方的要求及有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,作业时挖掘机前方及旋转半径内严禁站人,同时应注意基坑土方坍塌,确保施工安全。
2、 乙方人员、机械进场首先要服从项目部管理人员指挥,统一管理,机械停放有序,不得损坏甲方场内建筑物轴线控制桩和标高控制桩,以及甲方场内的电缆、电线、电箱等一切物品,不得偷窃甲方材料、工具等。如有发生,乙方照价赔偿,必要时移送公安机关处罚。
3、 本工程所有拉土车辆必须有车辆保险,且每台车辆灯光必须完整,在施工现场内外发生的交通事故及其他责任事故,均与本项目部无关,均由乙方承担全部赔偿责任;在拉土期间车辆四周必须封闭好,禁止漏土、掉土;禁止使用黑车拉土。
四、承包单价及违约责任:
1、本工程土方开挖是 元/立方,以实际放坡开挖体积计算,未挖边坡不在计算内。
2、在合同期间,如乙方工人发生任何意外伤害均由乙方承担全部赔偿责任,如导致甲方承担责任的`,则甲方可以向乙方予以全部追偿。本合同自签订之后日至工程竣工,签订的价格无论市场材料涨价等因素,都不予调整。
3、乙方违反合同约定,须向甲方支付合同总额 20%的违约金,造 成甲方损失超过违约金的,乙方赔偿全部损失。
4、未经甲方书面同意,乙方不得将工程转包或分包给第三人。
五、工程合同有效期:
合同有效期:工程款付清合同自行失效。本合同一式三份,双方签字或盖章生效。甲乙双方各执一份,公司存档一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房建施工合同 篇3
具保证人:
根据xx工程《建设工程施工同》41条规定,保证人自愿并慎重签署本协议书。
第一条、保证事由
由保证人xx对xx工程施工合同、变更文件和补充协议自愿向遵义城建建筑工程有限责任公司提供以下担保保证。
第二条、保证内容
1、税、费:
a、建筑经营税,城市建设维护税,教育附加费,所得税,印花税等;
b、按国家规定施工企业应缴纳的规费;
c、按<<项目施工管理目标责任书>>规定向分公司上缴的管理费;
d、民工工资支付、材料费支付;
e、债务偿还。
2、 质量、安全、文明施工、工期、违约:
a、因发生安全责任事故所产生的所有费用,包括有关部门对事故的罚款处理和违规处罚全部费用等;
b、因出现质量事故而发生的返工整改费用;因工期延误发生的违约损失;因文明施工达不到要求被处罚造成的损失和费用。
3、债务:
拖欠的工人工资,拖欠的建材款项以及赊购的材料物资。以项目部工程(项目专用章、项目工程技术专用章)或工程名义借款、贷款、欠款、利息、违约金等所产生的一切经济责任和民事责任。
第三条、保证责任
1、对第二条所例条款内容,由保证人承担民事责任和经济偿付;
2、保证人首先应自行对经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿;
3、如果保证人自行清偿或赔偿后的不足部分,用担保人财物和资产清偿或拆抵赔偿;
4、如果保证人不积极主动履行清赔偿责任,由分公司为保证人的委托代理人直接用保证人的财产(担保)物对债权人进行清偿。
第四条、保证方式(可选一种或二种)
1、保证人一次向分公司缴纳保证金xx元;工程总价的xx%。
2、保证人自愿提供以下资产担保物,抵押担保物列后:
第五条、抵押担保保证权的实现
凡是因本保证书第二条所产生的清偿和赔偿,保证人赔偿后的不足部分,分公司以保证人的委托人以押物折价或拍卖,变卖该抵押物的价款清偿;
2、抵押物折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债务数额的部分归还保证人所有,不足部分,由保证人继续清偿;
第六条、抵押物返还
1、如果保证人保质量,保工期,保安全,按约定完成施工任务;且没有留下债务,保证人提供的.抵押物如数归还给保证人,担保责任消失。
2、抵押物返还的程序是:
(1)工程保修期到期,经建设单位和相关部门办清手续.
(2)保证人工程所在地公开公告或登报公告,90天后,如果未发生债务纠纷或索赔,抵押物归还给保证人,用法人资产担保保证的解除担保合同。
(3)保证人接收所返还的抵押物时,必须如数归还原始收据。
第七条、保证人声明:以上保证条款和内容,纯属本人自愿,完全履行此协议书条款。
第八条、本合同同时为xx工程合同第43.3-2款的担保合同,为工程合同的组成部分。
保证人(单位):
代 表:
代表人身份证号码:
年 月 日
房建施工合同 篇4
单位(甲方):______________________________
施工单位(乙方):__________________________
根据_________市建委有关规定,甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。
1、工程名称:_______________________。
2、施工地点及范围:本工程位于_________,绿地总面积为_________平方米。
3、工程内容
(1)乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;
(2)绿地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
(3)工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种种植起算);
(4)施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植;
(5)种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。
4、工程造价:工程总造价为人民币_________元整,一次性包干。
5、付款方式
(1)第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的_______%;
(2)第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的'_______%;
(3)第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的_______%;
(4)余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
6、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
7、甲方委托_________,乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。
8、其他约定
____________________________________________。
9、本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,图纸预算各_________份。
甲方(签章):________________乙方(签章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
房建施工合同 篇5
甲方:
乙方:
甲、乙双方就安徽汇久管业有限公司3#、4#生产车间至里仁东路围墙土方开挖回填、平整、对外运土处理工程经双方协商一致立本合同。
一、工程地点:怀宁县工业园。
二、工作内容:对安徽汇久管业有限公司3#、4#生产车间至里仁东路土块按设计图纸标高进行土方开挖、回填平整、对外运土处理。
三、合同工期:开工期____年____月____日至____年____月____日完工,开工期一切影响施工进度问题由乙方自行解决。
四、合同价款:本合同采用单价包干合同,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、保险费等全部费用,合同总价为。
五、税金由乙方负责,发票由乙方提供。
六、安全施工:乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取有效的安全防护措施,在施工中如果发生任何人身伤害、机械等事故,由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日