【#实用文# #商品房合同(收藏八篇)#】在当下这个全球贸易高速增长的时代,合同与我们的工作和生活逐渐密不可分。签订合适的合同能够帮助顺利达成的交易,如何拟定一份正确的合同?希望我的建议能够帮助您解决问题。
商品房合同(篇1)
出租方:__________________(以下简称甲方)
承租人:__________________(以下简称乙方)
根据国家有关法律、法规及相关规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,经友好协商一致,就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用,乙方出租使用甲方房屋事宜,订立本合同。
根据中国有关法律、法规和有关规章制度,甲、乙双方经友好协商,达成如下合同。
一、物业地址
甲方出租其位于上海的所有房屋及附属设施:____________________________________________________
甲方将把位于:______________________________________________________________________________________________________________________________
第二,前提的大小
租赁房屋的注册面积为________平方米(建筑面积)。
租赁房屋的注册面积为平方米(总面积)。
三、租赁期间
租赁期限从____________________________________________________________________________________________
租赁期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。甲方将在年月日前将该房屋腾空并提供给乙方使用。
四、租金租赁
1、金额:双方约定的租金为人民币_____________________________________________________。
金额:租金每月______________。乙方将支付租金
以____________的形式向甲方提交。
2、租金按___________________________________分期支付。第一次租金应在_____________________________________________________________________________________每期租金应在____________________________________________________________________甲方收到租金后应书面签字。
租金每月支付一次。第一期付款将在年月日前支付。每期分期付款将按月支付。
乙方将在使用该房屋及附属设施前支付租金(若乙方以汇款方式支付租金,则以汇款日为付款日,汇款费用由汇款人承担。)甲方将在收到款项后出具书面收据
3、乙方超过十天未支付租金的,每天按月租金的0.5%支付滞纳金;如果乙方超过15天未支付租金,则视为乙方自动退租,构成违约。甲方有权收回房屋,并追究乙方的违约责任。
逾期超过十个工作日的,乙方每天按月租金的0.5%缴纳滞纳金,逾期15天的,视为乙方已退房并违约。在这种情况下,甲方有权收回房屋并对乙方的违约行为采取行动。
五、押金存款
1、为保证房屋及其附属设施的安全完整和租赁期内相关费用的及时结算,乙方同意向甲方支付人民币________________________________________________________
为保证租赁期内房屋及附属设施的安全和良好状况,以及相关费用的如期结算,乙方将于年月日前向甲方支付定金。甲方将在收到定金后出具书面收据。
2、除非本合同另有约定,甲方应在租赁关系解除且乙方已迁出、结清并付清所有应付费用后的第二天,将保证金全额无息退还乙方。
除非本合同另有规定,甲方将在本合同到期且乙方清理场地并支付所有到期租金和其他费用之日,无息退还全部押金。
3、甲方可从保证金中扣除因乙方违反本合同规定而产生的违约金、损害赔偿金及其他相关费用,乙方必须在收到甲方付款通知后十日内补足差额、
如果乙方违反本合同,甲方有权从保证金中扣除违约金、损害赔偿金或任何其他费用。如保证金不足以支付上述款项,乙方应在收到甲方书面付款通知后十日内支付
六、不及物动词甲方的义务
1、甲方应按时将房屋及附属设施(详见附件)交付乙方使用。
甲方将按期向乙方提供该房屋及其附属设施(详见家具清单附件)以供使用。
2、因质量原因、自然损失或灾害造成房屋及设施损坏的,甲方应负责修复并承担相关费用。
如房屋及附属设施因质量问题、自然损坏或灾害而损坏,甲方将负责维修并支付相关费用。
3、甲方应保证租赁房屋享有出租权,否则,如乙方权益受到损害,甲方应承担赔偿责任。
甲方保证该房屋的租赁权。否则,甲方将负责赔偿乙方的损失。
七、乙方的义务
1、乙方应按合同规定按时支付押金、租金和保证金。
乙方将按时支付租金、押金和其他费用。
2、经甲方同意,乙方可在房屋内添置设备。租赁期满后,乙方将拆除增加的设备,并保证不影响房屋的完整性和正常使用。
经甲方同意,乙方可装修房屋并增加新设施。本合同期满后,乙方可在不改变房屋良好状况的情况下,将增加的可拆除设施收回,供正常使用。
3、未经甲方同意,乙方不得将租赁房屋转租或分租,并爱护使用该房屋。因乙方的过错或过错造成房屋及设施损坏的,乙方应承担赔偿责任。
未经甲方同意,乙方不得转让或转租该房屋,并应爱护该房屋。否则,乙方应负责赔偿因其过失和疏忽造成的房屋及附属设施的任何损坏。
4、乙方应按本合同的规定合法使用该房屋,不得擅自改变使用性质。乙方不得在房屋内存放危险品。否则,如房屋及附属设施损坏,由乙方承担一切责任。
乙方将根据本合同合法使用该房屋,不改变该房屋的性质,也不在该房屋内存放危险物品。否则,乙方将承担由此造成的损失
5、乙方应承担租赁期内实际使用产生的所有费用,如水、电、气、通讯、收视费等。,并按账单如期付款。
乙方将承担通讯、水、电、煤气、管理费等公用事业费用。租赁期内准时。
八、合同终止和解除条款
1、租赁期满后,乙方如需退租或续租,应提前两个月通知甲方,双方另行协商退租或续租事宜。同等条件下,乙方有优先续租权。
在合同到期前两个月内,乙方将通知甲方是否打算延长租赁期。在这种情况下,双方将讨论延期事宜。
2、租赁期满后,乙方应于当日将房屋归还甲方;任何未经甲方同意的扣留均视为放弃,交由甲方处理,乙方无异议。
租赁期满后,乙方将在天内将房屋及附属设施归还甲方。任何未经甲方事先同意而遗留在其中的物品将被视为乙方遗弃,在这种情况下,甲方有权对其进行处置,甲方不会提出异议。
3、本合同经双方签字后立即生效;未经双方同意,不得随意终止。如有未尽事宜,甲乙双方可另行协商。
本合同经双方签字后生效。未经另一方同意,任何一方无权终止本合同。本合同未尽事宜将由双方另行讨论
九、违约及处理
1、如果任何一方在没有得到另一方理解的情况下未能履行本合同的规定,导致本合同中途终止,将被视为该方违约。双方同意违约金为人民币______________________元。
在租赁期内,任何一方未能在另一方不理解的情况下履行本合同的任何条款,将被视为违约。双方同意违约金为_________________。如果违约金不足以弥补无过错方的损失,违约方应向对方支付额外的赔偿金。
2、双方在执行本合同或与本合同有关的事项中如有争议,应首先友好协商;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同经双方签字后立即生效;未经双方同意,不得随意终止。如有未尽事宜,甲乙双方可另行协商。
双方将通过友好协商解决因执行本合同或与本合同有关的争议。如果不能达成协议,任何一方都可以将争议提交给对此事有管辖权的法院。
十、其他杂项
1、本合同附件是本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
任何附件都是本合同不可分割的一部分。附件和本合同具有同等效力。
2、本合同一式两份,双方各执一份。
这份合同有两份原件。每一方将持有1份原件。
3、如甲乙双方有特殊约定,可在本款中另行约定:
其他特殊术语将在下面列出:
甲方:__________________
日期:__________________
乙方:__________________
日期:__________________
商品房合同(篇2)
第一条设计用途居住,建筑结构,建筑层数为层。
建筑面积平方米,其中:套内建筑面积平方米,公共部分分摊建筑面积________平方米。
商品房土地来源为:________。
以出让方式取得土地使用权的,土地使用年限为_______年,自____年____月____日至______年______月______日止。
第二条商品房价款商品房销售按建筑面积计算,每平方米价格为元(币种:),价款为元,计(大写)。
第三条商品房交付日期甲方于年____月____日前,将商品房交付乙方。
如遇不可抗力,不能履行合同,双方同意按下列第____种方式处理:
1、变更合同
2、解除合同
第四条乙方付款形式及付款时间乙方按下列第种形式付款:
1、一次性付款。
2、分期付款。
3其他方式。
第五条产权纠纷和债权债务纠纷的约定甲方保证在交付商品房时,无产权纠纷和债权债务纠纷。
如存在产权纠纷和债权债务纠纷,由甲方承担全部责任。
第六条争议处理本合同发生争议,甲乙双方应协商解决。
协商不成时,按下列第____种方式处理:向人民法院提起诉讼。
第七条合同附件本合同未尽事宜,甲乙双方另行订立补充合同第八条合同份数本合同共______,一式贰份,甲、乙双方各执一份。
本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
当事人另有约定的,按照其约定。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
商品房合同(篇3)
合同编号:_________
出租方(甲方):_________[出租]
承租方(乙方):_________
预出租方(甲方):_________[预租]
预承租方(乙方):_________
根据(中华人民共和国合同法)、(无锡市房屋租赁条例以下简称:(条例))的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经协商一致,就乙方承租甲方可依法_________(出租/预租)的._________(房屋/商品房)事宜,订立本合同。
一、出租或预租房屋情况
1.1甲方_________(出租/预租)给乙方的房屋座落在本市_________(区/县)_________路_________(弄/新村)_________(号/幢)_________室(部位)_________(以下简称该房屋)。该房屋_________([出租]实测/[预租]预测)建筑面积为_________平方米,房屋用途为_________,房屋类型为_________,结构为_________。该房屋的平面图见本合同附件。甲方已向乙方出示:
(一)[出租]房地产权证/房屋所有权证/_________;[证书编号:_________]。
(二)[预租]预售许可证[许可证编号:_________]。
1.2甲方作为该房屋的_________(房地产权利人/代管人/法律规定的其他权利人)与乙方建立租赁关系。签订本合同前,甲方已告知乙方该房屋_________(已/未)设定抵押。
条件的要求;现有装修、附属设施、设备状况和甲方同意乙方自行装修和增设附属设施的内容、标准及需约定的有关事宜,由甲、乙双方分别在本合同附件(二)、(三)中加以列明。甲、乙双方同意该附件作为甲方向乙方交付该房屋和本合同终止时乙方向甲方返还该房屋的验收依据。
二、租赁用途
2.1乙方向甲方承诺,租赁该房屋作为_________使用,并遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理的规定。
2.2乙方保证,在租赁期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批核准前,不擅自改变上款约定的使用用途。
三、交付日期和租赁期限
3.1甲乙双方约定,甲方于_________年_________月_________日前向乙方交付该房屋。[出租]房屋租赁期自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。[预租]房屋租赁期自预租商品房使用交接书签订之日起至_________年_________月_________日止。
3.2租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期返还。乙方需继续承租该房屋的,则应于租赁期满前_________个月,向甲方提出续租书面要求,经甲方同意后重新签订租赁合同。
四、租金、支付方式和期限
乙双方约定,该房屋每日每平方米建筑面积租金为(_________币)_________元。[出租]月租金总计为(_________币)_________元。(大写:_________万_________千_________百_________十_________元_________角整)。[预租]月租金由甲乙双方在预租商品房交付使用书中按实测建筑面积计算面积计算确定。该房屋租金_________(年/月)内不变。自第_________(年/月)起,双方可协商对租金进行调整。有关调整事宜由甲、乙双方在补充条款中约定。
4.2乙方应于每月_________日前向甲方支付租金。逾期支付的,每逾期一日,则乙方需按日租金的_________%支付违约金。
4.3乙方支付租金的方式如下:_________。
五、保证金和其他费用
乙双方约定,甲方交付该房屋时,乙方庆向甲方支付房屋租赁保证金,保证金为_________个月的租金,即(_________币)_________元。甲方收取保证金后应向乙方开具收款凭证。租赁关系终止时,甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的费用外,剩余部分无息归还乙方。
电、煤气、通讯、设备、物业管理、_________等费用由_________(甲方/乙方)承担。
支付方式和时间:_________。
六、房屋使用要求和维修责任
6.1租赁期间,乙方发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时,应及时通知甲方修复;甲方应在接到乙方可代为维修,费用由甲方承担。
6.2租赁期间,乙方应合理使用并爱护该房屋及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用,致使该房屋及其附属设施损坏发生故障的,乙方应负责维修。乙方拒不维修,甲方可代为维修,费用由乙方承担。
养护,应提前_________日通知乙方。检查养护时,乙方应予以配合。甲方应减少对乙方使用该房屋的影响。
乙双方另行书面约定。
七、房屋返还时的状态
7.1除甲方同意乙方续租外,乙方应在本合同的租期届满后的_________日内返还该房屋,未经甲方同意逾期返还房屋的,每逾期一日,乙方应按_________元/平方米(_________币)向甲方支付该房屋占用期间的使用费。
7.2乙方返还该房屋应当符合正常合用后的状态。返还时,应经甲验收认可,并相互结清各自应当承担的费用。
八、转租、转让和交换
8.1除甲方已在本合同补充条款中同意乙方转租外,乙方在租赁期内,需事先征得甲方的书面同意,方可将该房屋部分或全部转租给他人。但同一间居住房屋,不得分割转租。
县房地产交易中心或农场系统受理处办理登记备案。
8.3在租赁期内,乙方将该房屋转让给他人承租或与他人承租的房屋进行交换,必须事先省得甲方书面同意。转让或交换后,该房屋承租权的受让人或交换人应与甲方签订租赁主体变更合同并继续履行本合同。
8.4在租赁期内,甲方如需出售该房屋,应提前三个月通知乙方。乙方在同等条件下有优先购买权。
九、解除本合同的条件
乙双方同意在租赁期内,有下列情形之一的,本合同终止,双方互不承担责任:
(一)该房屋占用范围内的土地使用权依法提前收回的;
(二)该房屋因社会公共利益或城市建设需要被依法征用的;
(三)该房屋毁损、灭失或者被鉴定为危险房屋的;
(四)甲方已告知乙方该房屋出租前已设定抵押,现被处分的。
乙双方同意,有下列情形之一的,一方可书面通知另一方解除本合同。违反合同的一方,应向另一方按月租金的_________倍支付违约金;给对方造成损失的,支付的违约金不足抵付一方损失的,还应赔偿造成的损失与违约金的差额部分:
(一)甲方未按时交付该房屋,经乙方催告后_________日内仍未交付的;
(二)甲方交付的该房屋不符合本合同的约定,致使不能实现租赁目的的;或甲方交付的房屋存在缺陷,危及乙方安全的。
(三)乙方未征得甲方书面同意改变房屋用途,致使房屋损坏的;
(四)因乙方原因造成房屋主体结构损坏的;
(五)乙方擅自转租该房屋、装染该房屋承租权或与他人交换各自承租的房屋的;
(六)乙方逾期不支付租金累计超过_________月的;
(七)_________。
十、违约责任
10.1该房屋交付时存在缺陷的,甲方应自交付之日起_________日内修复,逾期不修复的,甲方同意减少租金变更有关租金条款。
10.2因甲方未在本合同中告知乙方,该房屋出租前已抵押或产权转移已受限制,早成乙方损失的,甲方应负责赔偿。
养护责任,致使房屋损坏,造成乙方财产损失或人身伤害的,甲方承担赔偿责任。
10.4租赁期间,非本合同规定的情况甲方擅自解除本合同,提前收回该房屋的,甲方应按提前收回天数的租金的_________倍向乙方支付违约金。若支付的违约金不足抵付乙方损失的,甲方还应负责赔偿。
10.5乙方未征得甲方书面同意或者超出甲方书面同意的范围和要求装修房屋或者增设附属设施的,甲方可以要求乙方_________(恢复房屋原状/赔偿损失)
10.6租赁期间,非本合同规定的情况,乙方中途擅自退租的,甲方可没收乙方的保证金,保证金不足甲方损失的,乙方还应负责赔偿。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
委托代理人(签章):_________委托代理人(签章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
说明
一、本合同适用于本市行政区域范围内的商品房预租以及按市场化原则协商确定租金的房屋租赁,不包括按市政府规定的租金标准出租的公有居住房屋、行政调配方式出租和政府投资建造的公益性的非居住房屋以及在(条例)施行前按照市政府规定的租金标准出租的私有居住房屋的租赁。
二、预租仅限于房地产开发企业投资建造,并已取得预售许可证的商品房,但房地产开发企业已经预售的商品房不得预租。
三、本合同条款中的[出租]或[预租]为
提示性符号,表示该条款适用于出租行为或预租行为。本合同作为房屋租赁合同使用时,只能采用标有[出租]部分的内容;而作为商品房预租合同使用时,则[预租]部分的条款和补充条款中的"预租有关事宜"部分的条款。其他未标有[]符号的条款作为通用性条款,不论预租或出租都适用。
四、本合同用于商品房预租的,在该商品房竣工,房地产开发企业办理了房地产初始登记、取得了房地产权征后,预租双方当事人应当签订商品房使用交接书。商品房使用交接书生效后该合同内的原预租条款履行完毕。
五、本合同文本系市房地资源局和无锡市工商管理局根据(无锡市房屋租赁条例)制定的示范文本(试行)。其合同条款均为
提示性条款,供租赁双方当事人约定采用。本合同中的示尽事宜可由甲、乙双方协商一致后,订立补充条款予以明确。
六、本合同签订前,出租人应向承租人出具房地产权证或其他权属证明,房地产开发企业向预租人出具预售许可证。并相互交验有关身份证明。其中将房屋出租给外来流动人员的,出租人还应出示公安部门发放的(房屋租赁治安许可证)。
七、本合同签订后的出租、租赁期间房屋转让或设定抵押后被处分等事实时,可以对抗第三人。
八、凡当事人一方要求登记备案,而另一方不予配合的,要求登记备案的一方可持本合同、有效身份证明等有关文件办理登记备案。
九、房屋租赁保证金是一种履约保证的措施。房屋出租时,出租人可以与承租人在合同中约定收取房屋租赁保证金。租赁保证金的数额由租赁双方当事人约定。租赁关系终止时,房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由承租人承担的费用外,剩余部分应当归还承租人。
十、本合同文本可向市或房屋所在地区、县房地产交易中心或农场系统受理处购龋双方当事人使用本合同前应仔细阅读,认真了解各条款内容。
十一、本合同为示范文本,供当事人参照使用。
十二、本合同的租赁关系由经纪机构代理或居间的,则租赁当事人应当要求经纪机构和经纪人在本合同的最后页签字、盖章。
商品房合同(篇4)
出售方:_____________(以下简称甲方)
团购方:_____________(以下简称乙方)
第一条合同原则
为充分保护双方的合法权益,明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国城市房地产管理办法》等法律的有关规定,本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经协商一致,就乙方意向购买甲方龙湖街项目商品房一事达成如下事宜。
第二条甲方承诺
1、甲方已依法取得乙方所购商品房开发项目的土地使用权,项目所占用的土地符合商品房住宅建设用地要求,并具有商品房开发资质;
2、甲方保证所建设的商品房项目开发手续齐全,且该块土地不存在任何债务、瑕疵;
3、甲方保证所委托的设计、施工、监理等单位都具备合格资质。
4.甲方承诺住宅小区商品房销售均价为___元/㎡(其中不含有线电视、天然气初装费及办理房产、土地证等费用),甲方不得以任何理由提高此售价,
第三条乙方承诺
乙方保证已接受本单位所有购房团体人员的委托,作为团购商品房的代表,有权协调处理所购商品房过程中所有与之相关的事项。
第四条乙方所购商品房数量及建筑面积要求
建筑面积________平方米____套;
建筑面积________平方米____套;
建筑面积________平方米(楼中楼)________套。
上述面积仅为甲方设计提供依据,户型面积(包括套内和公摊)最后以房地产管理部门测绘为准。
第五条、付款方式
团购商品房按一次性付款和按揭付款两种付款方式,因乙方享受了团购商品房的价格优惠,故同意按以下约定支付购房款给甲方,乙方应于______年_____月______日前,向甲方提供分期付款和按揭付款的购房者名单,并应按以下约定,负责通知购房职工按时付款。
1、一次性付款方式:
(1)______年______月底之前,每套商品房交购房定金,其中:三房二厅交定金______元,四房二厅交定金______元。
(2)出卖人取得《预售房屋许可证》后15日内,由出卖人与购房者个人签订《商品房买卖合同》,确认双方权利和义务。《商品房买卖合同》的主要内容应与《商品房团购协议书》一致,买受人应于签订《商品房买卖合同》三个工作日内,向出卖人付清全部购房款。
(3)选择一次性付款方式的购房者,在按时签订《商品房买卖合同》及按时支付购房款的前提下,可享受按总房价__%付款的优惠,逾期支付任何一期购房款的,不享受该______%付款优惠(预期多少日内,仍可办理,但须支付违约金,预期多少日内,开发商有权解除合同,定金不予退还)
2、按揭付款方式:
(1)______年______月底之前,每套商品房交购房定金,其中:_____________三房地二厅交定金______元,四房二厅交定金_______元。
(2)出卖人取得《预售房屋许可证》后,在15日内,由出卖人与购房者个人签订《商品房买卖合同》,确认双方权利和义务。《商品房买卖合同》的主要内容应与《商品房团购协议书》一致,买受人应于签订《商品房买卖合同》三个工作日内,按贷款的要求,向出卖人付清全部按揭首期房款,并于签订《商品房买卖合同》十个工作日内,办妥按揭贷款手续。按揭金额以银行实际批准金额为准,按揭贷款未获批准部份,买受人须以现金方式向出卖人一次性付清。购房者已支付的定金,可抵作首期款的部份付款。
(3)选择按揭付款方式的购房者,在按时签订《商品房买卖合同》,以及按时支付按揭首期房款和按时办妥按揭贷款手续的前提下,可享受按总房价___%付款的优惠,逾期任何一项的,不享受该___%付款优惠.
(4)(预期多少日内,仍可办理,但须支付违约金,预期多少日内,开发商有权解除合同,定金不予退还)。
第六条工期
1、甲方收到80%的房款定金后24个月完工(包括室外工程)。
2、工程建设中,乙方可派代表对工程质量、双方协议履行情况及已审定图纸中各事项内容的实施进行监督;
3、工程开工后,如出现影响安全或质量的事项和使用功能严重不合格时,甲方有权变更。如出现乙方要求变更时,在设计允许变更的情况下,双方协商变更。变更后如实际增加费用的由乙方个人承担,实际减少的费用从乙方应付房款中减除。
第七条交房约定
1、交付期限
甲方应当在开工后24个月内,依照国家和地方人民政府的相关规定,将具备下列条件的商品房向购买人交付。
商品房和小区景观、绿地等配套设施符合《合同书》和政府有关部门的验收交付使用标准。
2、交接手续
商品房达到交付使用条件后,甲方应当在经有关部门验收后20日内通知乙方办理交付手续。
第八条乙方知情权
因乙方购买商品房的目的为本团体人员居住使用,故甲方应保证乙方获得如下内容的知情权:
1、有权获知项目施工进度与施工质量,并明确知悉设计、施工、监理等机构及相关资质;
2、有权了解所认购住宅商品房的配套设备、设施的商家及品牌;
3、甲方在工程报批前,对户型的设计需征求乙方的意见。
第九条违约责任
本《协议书》签订后,对甲乙双方均有法律约束力,应共同遵守。
甲方违反本协议的约定时间交房,需向乙方按月承担已缴纳房款1.5%的违约金。乙方不按本协议约定缴纳房款,房价每月每平方米上涨1%。
双方违约期限不足一月的,违约金换算为按日计算。
一方终止合同,须向另一方支付标的物总额5%的违约金。
第十条本《协议书》未尽事项,可由双方在本《协议书》签定后订立补充协议,补充协议与本《协议书》具有同等法律效力。
与本协议建设工程相关的效果图、户型平面图等视为合同附件与本协议具有同等效力。
第十一条本《协议书》一式____份,双方各持____份。
第十二条本《协议书》自双方签订之日起生效。
出卖人(甲方):_____________
法定代表人:_____________
________年____月____日
购买人(乙方):_____________
法定代表人:_____________
________年____月____日
商品房合同(篇5)
(合同编号: )
出卖人(甲方):________________ 地址:________________ 法定代表人:________________ 联系电话:________________
买受人(乙方):________________ 地址:________________ 法定代表人:________________ 联系电话:________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买商品房,甲、乙双方达成如下协议:
第一条甲方用地依据及商品房坐落位置。
1、甲方以___________方式取得位于____________________、编号为__________的地块的土地使用权。
2、(土地使用权出让合同号/土地使用权划拨批准文件号)为____________________。
3、划拨土地使用权转让批准文件号为____________________。
4、土地使用权证号为__________,土地面积为__________。地块规划用途为__________,土地使用权年限自_____ 年_____ 月_____ 日至 年_____ 月_____ 日止。
5、甲方经批准,在上述地块上建设商品房,(现定名)(暂定名)__________,主体建筑物的性质为__________,属__________结构,建筑层数为__________层。工程建设规划许可证号为__________。
第二条 该商品房销售信息。
1、该商品房为___________(现房/预售商品房)。预售商品房批准机关为________ ,商品房预售许可证号为________ 。
2、该商品房为___________(内销/外销)商品房。外销商品房批准机关为________ ,外销商品房许可证号为________ 。
第三条 乙方所购商品房的基本情况。
乙方向甲方购买座落在________________________楼房____栋____层。建筑面积为________平方米(其中实得建筑面积________ 平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积________平方米),其面积以________省《建筑面积计算规则》为准。
第四条 计价方式与价款。
出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款:
1、按建筑面积计算,该商品房单价为(___________币)每平方米______元, 总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____ 拾_____元整。
商品房合同(篇6)
购买方(甲方): 销售方(乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规,经甲乙双方协商,订立本合同,以资共同信守。
一、销售商品商品购销合同甲方向乙方定购下列商品房
二、结算价格
1、甲方购买乙方商品房楼单元室,建筑面积m2,房屋单方售价面积办理结算手续。
2、甲乙双方办理结算时,按实际交付建筑面积办理结算手续。3、双方结算时按双方协定的价格进行结算。
三、购买方式
采用下列第提供的房屋不足部分超过合同购房面积的5%以上的,乙方应向甲方赔偿相当于两倍的不足数量相应的定金。
3、甲方逾期交付预交购房款时,逾期的`部分按人民银行流动资金贷款的一年期上限利率计算利息,偿还乙方。
4、甲方逾期结算,在逾期期间,如遇国家定价发生调整,价格上涨时,按新价格执行;价格下降时,按原价格执行。
六、调解和仲裁
在执行本合同的过程中,如双方发生纠纷,先行协商解决,协商不成时可采取向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。
七、合同的变更或解除
在执行合同过程中,如发生《中华人民共和国经济合同法》中允许变更或解除合同的情况时,双方必须协商决定是否变更或解除合同。
八、其它事项
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
九、本合同自签订之日起生效,至交房手续办理完毕之日失效。
十、本合同中未尽事宜,可增定补充条款,补充条款与本合同具有同等法律效力。
十一、其它需要说明的有关事项。
单位名称(甲方): 单位名称(乙方): 地址:
地址: 法定代表人: 法定代表人: 电话:
电话: 开户行: 开户行:
签字日期: 签字日期:
____年____月____日 ____年____月____日
商品房合同(篇7)
2022正式的商品房买卖合同模板是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。正式的商品房买卖合同模板能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022正式的商品房买卖合同模板正文内容
订货方: (以下简称甲方) 销售方: (以下简称乙方) 根据国家有关法律法规,经双方协商一致,就甲方订购加油站储油罐签订本销售合同,以资双方共同遵守:
一、交易内容及价款
二、产品生产标准和质量要求
1、储油罐生产执行国家行业标准《钢制焊接常压容器》的39;有关规定要求。
2、所有油罐应设置单人孔,且人孔内径不应小于,且封头厚度不应小于 ,油罐壁板厚度为 ,储油罐制作后应进行煤油渗漏实验和耐压实验,保质期________年。
3、罐体外表采取
4、质量保质期大于________年。
三、货款支付方法 合同签订后预付定金元( );货到之后付款 元( ),定金随即转为货款支付;经双方共同验收合格后,甲方于货到之日后天之内,一次性结清余款。
四、相关约定
1、商品交付时,双方应共同进行验收,并签署交货验收单,当甲方对商品质量提出异议时,双方应共同将其封条交有权检验机构进行检验,并以检验结果作为商品质量认定依据,检验结果符合合同约定时,相关费用由甲方承担。
2、在正常使用情况下,商品在合同约定的保质期内出现问题的,由乙方承担维修责任和相关费用。
3、由于不可抗力原因致使本合同不可能完全履行时,双方应及时取得沟通,对本合同约定进行相应调整或解除。
五、合同执行中双方发生争议时,可通过友好协商解决,协商不成时可通过甲方所在地的人民法院诉讼裁决。
六、本合同自双方签字之日起生效,至工程款结清之日起终止。
七、本合同一式二份,双方各执一份
商品房合同(篇8)
上诉人:_______________,男,汉族,年月日出生,住址:______________湖北省孝感,现羁押于_______________看守所。
上诉人因合同诈骗罪一案,经四川省成都市人民法院开庭审理,现已做出(20__)成少刑初字第_______________号刑事判决书。上诉人认为,一审判决认定案件事实不清,证据不足,适用法律不当且量刑过重,故依法提起上诉。
上诉请求:请求依法撤销(20__)成少刑初字第_______________号刑事判决书对上诉人的判决,在查明事实后依法改判。
事实和理由:
一、一审判决对上诉人_______________合同诈骗罪的认定事实不清,证据不足。
1、合同诈骗罪的本罪的主观方面,表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。而上诉人_______________作为_______________的老乡,经其邀约进入公司工作,平常的工作就是按照老总的吩咐,将做中性笔的过程演示给客户看,他对公司的经营模式、方式毫不知情。所以说上诉人具有直接故意、并且具有非法占有客户财物的目的无从谈起。如果说是共同犯罪的话,上诉人也没有共同犯罪的主观故意。
2、合同诈骗罪的本罪的客观方面,表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。
(1)、上诉人平时的工作主要按照按照_______________的吩咐,将做中性笔的过程演示给客户看,并不参与拟定、签订、履行合同,也没有虚构事实和隐瞒真相的事实。
(2)、骗取对方当事人财务,数额较大的行为无从谈起。
上诉人在公司上班不到两个月,总共领取约4000块钱的工资收入,并无其他任何非法获利。上诉人作为一个农民,两个年幼孩子的父亲,经同村人_______________介绍进入公司打工,是为了挣得一点辛苦钱,养活贫困的家庭。同时由于公司有正规的营业执照,上诉人一直深信公司是合法正规的公司。现在大学生毕业了都找不到工作,上诉人认为找个工作不容易。上诉人一直都希望通过正当合法的手段来挣钱,从未想过通过欺骗等不法手段来牟取暴利。同时公安机关在调查取证的时候,在程序上存在很多瑕疵,故本案仅凭上诉人第一次的口供无法认定上诉人构成合同诈骗罪。
上诉人:____________
___ 年 ___ 月 ___ 日
以上就是商品房欺诈合同诉讼状范文
上面内容就是为您整理出来的3篇《商品房欺诈合同诉讼》,希望对您的写作有所帮助,更多范文样本、模板格式尽在。