【#实用文# #工程施工合同纠纷和解协议书#】在我们国家法治建设越来越完善的时代，合同无处不在。合同是一种重要的法律文书，需要签订者双方各执一份。如果您对如何起草合同有疑问，不妨了解一下“工程施工合同纠纷和解协议书”，这将帮助您更好地了解合同的相关知识。阅读完本文后，如果有所感悟，请将本网页网址收藏，以便随时查阅或分享给他人！
工程施工合同纠纷和解协议书 篇1
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方：××建筑有限公司
乙方：××装饰工程有限公司
地点：××市
经过双方友好协商，本着互惠互利的原则，特就工程施工合同纠纷达成如下协议：
一、纠纷背景
甲方与乙方签订了一份建筑工程施工合同（以下简称“合同”），约定了乙方完成某楼盘的装修工程，总价款为××万元，工期从××年×月×日开始，至××年×月×日结束。但在工程施工过程中，甲方发现乙方存在延误工期、工程质量不符合要求等问题，经过沟通协商后未能达成一致意见，双方产生了争议。
二、争议解决方式
甲乙双方同意，采用和解方式解决纠纷，撤销起诉，进行和解协商。
三、争议解决内容
1、 工程质量问题：乙方承诺，在××年×月×日前对存在的工程质量问题进行整改，并保证符合相关规定和标准，以配合甲方验收。
2、 延误工期问题：乙方承诺，对由于自身原因导致的工期延误进行补偿，并按照已经确认的施工工期进行工程完工、验收。
3、 价格问题：甲方与乙方协商后，乙方同意按照双方协商达成的新的价款标准，重新制定付款计划。
4、 保证金问题：甲方同意在收到经乙方确认的工程质量达到要求后，将装修工程施工合同保证金退还给乙方。
四、履行方式
1、 工程质量问题：乙方须在××年×月×日前提交整改计划，并在××年×月×日前完成整改工作，甲方以当地相关标准进行验收。
2、 延误工期问题：乙方承诺，按照新的工程完工时间表履行合同义务。
3、 价格问题：甲方与乙方协商制定新的价款标准，并按照新的价款标准重新制定付款计划，保证按时足额支付。
4、 保证金问题：乙方完成工程施工后，甲方验收合格并确认后，将退还合同保证金。
五、其他约定
1、 本和解协议书自双方签字生效，双方应在××日前履行协议内容，以消除争议。
2、 如在履行过程中遇到任何问题，应及时协商解决，保持沟通，避免影响工程进度。
3、 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：××建筑有限公司 （盖章） 乙方：××装饰工程有限公司 （盖章）
签署日期：××年×月×日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇2
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方：×××有限公司
地址：×××市××区××路××号
法定代表人：×××
电话：×××-×××××××××
乙方：×××建筑有限公司
地址：×××市××区××街道××号
法定代表人：×××
电话：×××-×××××××××
经研究协商，甲、乙双方就工程施工合同纠纷达成以下和解协议：
一、纠纷的原因及事实
1.甲方认为乙方施工过程中未按照合同约定作业，拖延工期，导致施工过程中出现了多次返工，经甲方授权质检部门确认，质量问题严重。
2.乙方认为合同约定未充分明确，在现场施工期间甲方提出了多个变更要求，乙方未能及时报价并签署变更协议，导致工程周期和成本增加。
双方互有牵连，未能达成协议，导致工期延误、质量问题加剧，施工关系紧张。
二、纠纷调解方式
双方在依据合同约定进行协商后，决定采取友好协商、共同妥协的方式，通过调解达成和解协议。
三、解决方案
1.乙方就施工过程中未按照合同约定执行工作、质量问题等承担相应赔偿责任，并对返工造成的材料、人工、时间等方面造成的损失进行补偿。具体赔偿金额及时间如下所列，甲方应予以认可：
（1）双方共同协商赔偿的财产损失共计××元，乙方需在××年×月×日之前支付全部赔偿款；
（2）双方共同协商赔偿的违约金共计××元，乙方需在××年×月×日之前支付全部违约金；
（3）双方共同协商赔偿的其他损失共计××元，乙方需在××年×月×日之前支付全部赔偿款。
2.甲乙双方各自承担分摊的工期延误带来的费用，乙方须在××年×月×日之前支付相应的费用；
3.甲乙双方共同承担因此次纠纷所带来的实际磨损，班组人员、工程师及管理人员等方面的额外费用，各自承担50%。
4.乙方承诺在未来的工程项目中要更加认真负责，严格执行施工方案，规范工作流程，提高施工质量。甲方承诺认真审核每一条施工方案变更申请，提高合同约定的明确性，保障各方利益。
四、和解协议的执行
1.甲乙双方应按照和解协议所载明的各项赔偿、支付等内容按时履行。
2.和解协议的达成并不免除双方在其他协议项下的义务。
3.甲乙双方谅解并接受对方，在合同履行过程中所产生的误解、矛盾等问题，积极协商并找寻解决之道，形成良好的双方合作关系。
五、协议的效力
1.本协议自双方签字盖章之日起生效，并取代原有的工程施工合同。
2.本协议为甲乙双方达成调解和解的成果，协议各方应共同遵守协议内容，如有违反或未尽责任而引起争议，由各方协商解决。
3.本协议一式两份，甲方、乙方各执一份。
甲方（盖章）： ××公司
代表人：××× 签字：××× 日期：××年×月×日
乙方（盖章）： ××建筑有限公司
代表人：××× 签字：××× 日期：××年×月×日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇3
2022工程施工合同纠纷和解协议书范文是网为大家整理发布，其中范文内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书范文能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022工程施工合同纠纷和解协议书范文正文内容
甲方：_________________公司
乙方：_________________公司 原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕；
3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方：____________公司
乙方：____________公司
________年_____月_____日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇4
工程施工合同纠纷和解协议书
一、纠纷背景
[甲方]和[乙方]签订了《工程施工合同》（以下简称“合同”），合同双方约定，[乙方]为[甲方]提供[工程]的设计、施工、监理等服务，并按照双方商定的工程进度和质量标准完成工程。该工程工期为[日期]到[日期]，合同总价为[合同价格]元。但在工程施工过程中，由于[种种原因]，双方产生了争议。后经双方协商，愿意以和解的方式解决争议。
二、纠纷联系
根据《工程施工合同》相关条款，[甲方]认为[乙方]在工程施工中存在如下问题：
1. 工程质量不符合合同约定标准；
2. 工程进度严重滞后，导致[甲方]承担了额外费用；
3. [乙方]存在违约行为，造成损失。
而[乙方]则认为，[甲方]多次更改了合同约定要求，导致施工进度受到影响，同时，[甲方]未能及时支付工程款项，也影响了施工进度。[乙方]认为，自己在工程施工中按照合同约定标准完成了工程，但[甲方]未按时支付工资，严重影响了[乙方]的正常施工。
三、解决方案
因此，双方经深入协商，并结合合同约定内容，制定了如下方案：
1. 工程质量问题
[乙方]承认工程质量存在问题，愿意承担相应的责任，并按照提出的整改措施进行整改。同时，[甲方]应在整改后验收合格后，按照合同再行支付相关款项。
2. 工程进度问题
[双方]分别承担各自因工程滞后所产生的额外费用。
3. 违约行为
[乙方]承认存在违约行为，并愿意承担相应责任和损失。双方商定，违约行为所涉及的金额为[金额]元。[甲方]将退回[乙方]相应的保证金，并支付[乙方]尚未结算的工程款项[金额]元。
四、协议效力
1. 合同仍然有效
本和解协议书是在《工程施工合同》基础之上，由双方均认可的友好和解协议。本和解协议书对双方原合同的约定不发生任何改变或影响。[甲方]及[乙方]在执行合同约定的其他相关事宜时，仍应按照原合同规定执行。
2. 争议解决
本和解协议书为在双方友好协商下达成的两全其美的协议，[甲方]及[乙方]均认可并尊重并采取相应行动。本和解协议书对于今后任何一方产生的任何争议均无约束力，相关争议可继续按照合同约定的争议解决方式予以处理。
3. 协议生效
本和解协议书应由[甲方]及[乙方]签字盖章后生效。本和解协议书不得被双方否决。
[甲方]: [乙方]:
签字: 签字:
日期: 日期:
工程施工合同纠纷和解协议书 篇5
甲方：____________（以下简称甲方）
乙方：____________（以下简称乙方）
鉴于甲、乙双方于____年____月____日签订《工程施工合同》（以下简称“施工合同”），乙方未能按照约定时间完工并产生纠纷。现双方本着自愿、平等、协商一致的原则，达成如下协议：
一、背景事实
双方确认，乙方未按施工合同约定时间完工，导致甲方无法按时使用该工程，给甲方造成了一定的经济损失。经友好协商，双方同意就该纠纷达成和解协议。
二、纠纷原因及责任认定
1. 乙方未能按照施工合同约定的时间完工，主要原因是施工过程中遇到了一些意外情况，如工程量增加、设计变更等。
2. 甲方在施工过程中未按照约定支付工程款，导致乙方资金紧张，影响了施工进度。
3. 根据以上情况，双方同意各自承担一半的责任。
三、和解内容
1. 乙方承诺在签订本协议后立即组织人力、物力，确保在____年____月____日前完成剩余工程量，并保证工程质量符合施工合同约定的标准。
2. 甲方同意在乙方完成剩余工程量后，按照施工合同的约定支付剩余工程款。
3. 甲方同意就本次纠纷给予乙方一定的经济补偿，具体金额为人民币____万元整（￥____）。
4. 双方同意在签订本协议后，放弃对对方的所有索赔权利，并保证不再提起与本次纠纷相关的任何诉讼或仲裁。
5. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
四、违约责任
1. 若乙方未能在约定时间内完成剩余工程量，应承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的所有损失。
2. 若甲方未按约定支付工程款，应承担违约责任，并赔偿乙方因此产生的所有损失。
3. 若任何一方违反本协议的约定，应向守约方支付违约金人民币____万元整（￥____），并赔偿守约方因此产生的所有损失。
五、争议解决方式
因执行本协议或与本协议有关的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款
1. 双方同意对本协议的内容保密，不向任何第三方透露。
2. 本协议的签订和履行不违反任何法律、法规或其他合同的规定。
3. 本协议的签订和履行不会对甲、乙双方的合法权益产生任何不良影响。
4. 本协议的解释权归甲、乙双方共同所有。
5. 本协议未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商解决。本协议的修改或补充均应书面形式进行，作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
6. 本协议以中文书写，如遇争议，以中文法律解释为准。
7. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________
日期：____年____月____日
乙方（盖章）：____________
日期：____年____月____日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇6
【前言】
本文所述为虚构情景，旨在阐述工程施工合同纠纷及解协议书，非实际事件。
【正文】
工程施工合同纠纷及解协议书
一、纠纷当事人
甲方：***集团有限公司
地址：****市****区****路****号
法定代表人：王*（职务：总经理）
电话：*******
乙方：***建筑工程有限公司
地址：****市****区****路****号
法定代表人：李*（职务：总经理）
电话：*******
二、纠纷及争议缘由
1.甲方与乙方于2019年5月签订《****项目施工合同》一份，约定为总价人民币****万元。
2.自开工起，乙方未能按照合同规定的时间节点实现各分类工程进度，根据合同约定，应当扣除工程款项并延期。
3.乙方认为，因为甲方方面迟迟未能完成场地清理工作，致使乙方进场推迟，导致施工延误；同时乙方还指出，甲方在后续期间调整过多工程进度，变更构造燃油混合物供应方式，加强安全等级要求，导致乙方在原有的施工计划上无法顺利施工；甲方的变更要求和变动单价，严重影响了施工进度和成本，故乙方拒绝承担违约金及顺延责任，并且要足额索赔由此造成的经济损失。
三、协议内容
1.乙方认可合同约定，承认施工过程中出现的启动延误是由于场地清理问题导致的；双方商定，甲方应给予适当补偿，协商具体标准；同时甲方也认识到施工进度变更、变动单价情况使乙方难以充分施工的事实，并现已予以解决。
2.双方确认，根据批准的工程数量和施工质量，实际完成的工程量已达标，双方合同约定于20**年*月*日完工，甲方应妥善安排后续验收工作，核查质量达标后及时付款。
3.甲、乙双方认为互信、诚信是解决合同争议的基础，愿意加强沟通，谅解对方所做决定，本次纠纷事宜已彻底解决。
四、作者感想
工程施工合同纠纷在工程建设中屡见不鲜，激烈的纠纷往往会耗费大量的人力、财力和时间成本，影响工程进度和质量。在未引入严格仲裁程序之前，双方当事人能够通过协商达成解决方案，特别是能够通过沟通和换位思考，减少误解和敌对情绪的出现，对于合作关系是非常有益的。
【结语】
以上为工程施工合同纠纷及解协议书的相关主题范文，作者希望能为读者提供参考。最后再次强调，本文所述为虚构情景，非实际事件，仅供参考。
工程施工合同纠纷和解协议书 篇7
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方：XX公司
地址：XX市XX区XX街XX号
电话：XXXXXX
乙方：XX建筑设计院
地址：XX市XX区XX街XX号
电话：XXXXXX
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，为解决工程施工合同在履行过程中发生的纠纷，甲乙双方一致同意通过友好协商，达成以下协议：
一、背景
1、甲方与乙方签订了《XX项目设计施工合同》，约定按照乙方设计方案施工，合同金额XXXXX元，施工周期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
2、在对相关文件进行论证，实地勘测、现场检查、审图会讨论等环节后，乙方提供详细的设计方案，并获得了甲方的批准。
3、在施工中，由于设计方案不够精确、施工技术不够成熟、资金短缺等原因，目前该项目的施工工作已经停滞，工程验收难以完成。
二、双方协议
1、甲方同意向乙方支付XXXXX元的设计费，因甲方原因造成资金短缺导致施工停滞的责任由甲方承担。
2、乙方同意重新审视已有的设计方案，提供更加精确、可行的方案，优化施工流程，确保工程质量。
3、双方共同商定，将合同金额修改为XXXXX元，并在合同中增加约定，在如下事件发生时，乙方不予承担相应责任： 1）图纸内工程造价超出甲方预算；2）施工标准出现变更或提高；3）施工环境复杂或施工难度超出预期。
4、甲方保证及时支付合同款项，防止因资金短缺而导致施工停滞的情况再次出现。
5、双方将共同指派专业的施工管理人员和技术人员对施工过程进行监管和指导，确保工程安全和质量，避免施工过程中出现纠纷。
三、执行
1、乙方需在XX年XX月XX日前提供最终的设计方案，并在XX年XX月XX日前恢复施工，并确保工程于XXX年XX月XX日之前全面完工并达到交付要求。
2、甲方需要按照最新合同支付合同款项，并按照次要标准进行验收。
3、本协议自双方签字之日起即时生效，代表双方已经同意其中的条款。协议内容需录入双方合同正文中，并取代原有有关条款。
4、本协议一式两份，各方各持一份。对协议中未尽事宜，应根据相关法律法规进行协商解决。在未经双方协商一致的情况下，该协议不得被任何一方单方面撤销或变更。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签署日期： 签署日期：
