工程招投标合同(篇1)
一、单选题
1、建设工程合同的订立一般情况下应采取()方式。
A、招标;B、投标;C、招标投标;D、协议。
2、依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()天。
A、5;B、7;C、10;D、20。
3、建设工程项目的招标一般应采用()的方式。
A、公开招标;B、邀请招标;C、议标;D、发标。
4、在下列几种情形中,()工程项目经批准可以进行邀请招标。
A、受自然地域环境限制;B、技术复杂;
C、已具有招标部分条件的;D、招标人不完全具有招标能力的。
5、在下列情形中,()的投标文件应视为废标。
A、只要单位盖章;B、已在招标文件要求提交投标保证金;
C、联合体投标附有联合体各方共同投标协议;D、按招标文件要求密封。
6、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在()人,并标明排列顺序。
A、2;B、3;C、1—3;D、1—5。
7、开标地点应为()。
A、当地政府的招投标办;B、招标人所在地;
C、招标人与投标人商议的地点;D、招标文件中确定的地点。
8、中标人的投标应当符合()。
A、基本满足招标文件中确定的各项综合评价标准;
B、能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;
C、满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准。
D、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。
9、中标人应当由()确定。
A、评标委员会;B、招标代理机构;C、政府招标投标办;D、招标人。
10、在资格预审中,招标人主要审查潜在投标人应当符合的条件包含()。
A、具有独立订立合同的水平;B、在近五年内没有骗取中标和严重违约问题;
C、具有独立订立合同的权利;D、在近五年内没有重大工程质量问题。
11、招标人可以在招标文件中要求()提交投标保证金。
A、投标人;B、代理人;C、银行;D、中标人。
12、在邀请招标的程序中()。
A、需发售资格预审文件;B、要资格预审;C、不存在资格审查;D、要资格后审。
13、投标人投标,可以是()。
A、投标人之间先进行内部议价、内定中标人然后再参加投标;
B、投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标;
C、投标人以低于成本价报价竞标;
D、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议。
14、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、10;B、30;C、20;D、56。
15、投标担保,招标人可以在()要求投标人提交投标保证金。
A、招标文件发出之后;B、招标文件发出之前;C、招标文件中;D、投标人中标后。
16、投标人在()可以补充,修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。
A、招标文件要求提交投标文件截止时间后; B、招标文件要求提交投标文件截止时间前;
C、提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前;
D、招标文件规定的投标有效期终止之前。
17、投标人串通投标行为是()。
A、投标人以行贿的手段谋取中标;
B、投标人非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标;
C、投标人投标时递交假业绩证明、资格文件;假冒法定代表人签名,私刻公章,递交假达到委托书等。
D、投标文件中故意在商务和技术上采用模糊语言骗区中标,中标后撤消低档劣质货物、工程或服务。
18、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,该澄清或修改的内容为()的组成部分。
A、投标文件;B、招标文件;C、评标报告;D、投标文件和招标文件。
19、合同的标的是合同关系的()。
A、主体;B、客体;C、内容;D、权利和义务。
20、对于一般的单价合同,如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度,则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”,当超过该幅度时,可对工程单价调整。
A、发包人;B、承包人;C、发包人与承包人共同;D、造价管理部门。
21、工程合同的付款分()阶段进行。
A、2;B、3;C、4;D、5。
22、工程合同的付款可分为()。
A、预付款、工程进度款、最终付款;B、预付款、最终付款;
C、工程进度款、最终付款;D、预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。
23、承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务,此种承包方式称为()。
A、包工不包料B、统包C、包工部分包料D、包工包料
24、根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过()约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书
25、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础
重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是()。
A.费用由工程师承担,工期由承包方承担B.费用由承包方承担,工期由发包方承担
C.费用由承包方承担,工期由承发包双方协商D.费用和工期均由承包方承担
26、建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。
A、成本加酬金B、单价C、总价可调D、总价不可调
27、()就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据,明确承包内容和计算包价,并一次包死。在执行过程中,除非发包人要求变更原定的承包内容,承包人一般不得要求变更承包价。
A、计量估价合同B、固定总价合同C、单价合同D、成本加固定百分比
28、招标公告是一种()
A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同
29、一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作,由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成,并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下,建设单位(业主)仅与这个承包单位发生直接关系,而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为()
A、分承包B、总承包C、阶段承包D、专项承包
30、在施工中由于()原因导致工期延误,承包人应当承担违约责任。
A、不可抗力B、承包人的设备损坏C、设计变更D、工程量变化
31、采用工程量清单计价法的项目招投标过程中,投标单位在投标报价中,应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价,在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写,则()
A、允许投标单位补充填写B、视为废标
C、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中D、由招标人退回投标书
32、仲裁委员会的仲裁做出以后,当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。
A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会
二、多选题
1、建设工程招标应具备的条件是()。
A、招标人已经依法成立;
B、初步设计及概算应当履行审批手续的已经批准;
C、招标范围、方式和组织形式等应当履行核准手续的,已经核准;
D、有相应资金或资金来源已经落实,且有招标所需设计图纸及技术资料;
E、发布了招标公告。
2、建设工程的招标方式有()。
A、公开招标;B、邀请招标;C、议标;D、区域性招标;E、专业招标。
3、在下列情形中,()投标文件应视为废标。
A、逾期送达指定地点的;B、未按招标文件要求提交保证金的;
C、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议书的;
D、未按招标文件要求密封的;E、按时送达非指定地点的。
4、招标公告应当载明()等事项。
A、招标人的名称和地址;B、招标项目的性质和数量;
C、招标项目实施地点和时间;D、获取招标文件的办法;
E、投标人的名称、地址及违约责任。
5、工程建设项目施工招标文件一般包括()。
A、技术标书;B、投标人须知;C、合同主要条款;D、设计图纸,技术标准;
E、评标标准和方法。
*
7、详细评标的内容包括()。
A、确定评价方法;B、备选标的的确定;
C、决定招标项目是否周围一个整体合同授予中标人;
D、决定投标有效期可否延长;E、投标偏差。
8、属于评标报告的内容有()。
A、基本情况和数据表;B、评标委员会成员名单;C、开标记录;
D、废标情况说明;E、施工组织设计的编制。
9、招标人向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告的内容有()。
A、招标范围;B、招标方式;C、发布招标公告的媒介;
D、招投标须知;E、商务和技术标书。
10、合同谈判的主要内容包括()。
A、合同的形式;B、合同的标准;C、技术要求,技术规范和施工技术方案;
D、关于合同价格条款;E、关于完善合同条件的问题。
11、合同的标的是合同的()。
A、客体;B、最基本的要素;C、当事人权利和义务共同指向的对象;
D、标底;E、发包方的目标。
12、《建设工程施工合同(示范文本)》中,能够构成设计变更的事项包括:
A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B、增减合同中约定的工程量
C、改变有关工程施工时间和顺序D、法院要求停止施工
E、仲裁机关要求停止施工
13、《建设工程施工合同(示范文本)》中,因以下原因造成的工期延误,经工程师确认,工期
相应顺延:()。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工
B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行
C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行
D、设计变更和工程量增加
E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
14、合同终止即合同权利义务的终止,是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止,也可以是在双方约定的义务未履行完时,由于某一事件的发生而被迫终止。《合同法》规定了如下几种合同终止的情况:()
A、债务已经按照约定履行B、合同解除C、债务相互抵销
D、债务人依法将标的物提存E、债权人免除债务
15、《合同法》规定合同无效的情形有()
A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益
B、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益
C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定
17、有下列()情况,标书可判为无效标书.A、投标人未按时参加开标会
B、投标书主要内容不全或与本工程无关,字迹模糊辨认不清,无法评估
C、标书情况汇总表与标书相关内容不符
D、标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴
E、数据和文字清晰
18、招标人自行办理招标事宜,应当具有编制招标文件和组织评标的能力,具体包括:()
A、具有项目法人资格(或者法人资格)
B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量;
C、有从事同类工程建设项目招标的经验
D、设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员
E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章
19、通常情况下,下列施工招标项目中应放弃投标的是:()。
A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目
B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目
C、本施工企业生产任务饱满,而招标工程的盈利水平较低或风险较大
D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目
E、本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目
20、《建设工程施工合同(示范文本)》的组成包括()等。
A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书
21、施工分包合同的当事人为()。
A建设单位B承包人C监理单位D设计单位E分包方
22、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,在施工中由于()造成工期延误,经发包人代表确认,竣工日期可以顺延。
A、乙方未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多几天
D、工程量变化和设计变更、一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时E
工程招投标合同(篇2)
建筑工程招投标与合同管理03任务_0013-答案
一、判断题(共 10 道试题,共 30 分。)
1.中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知所有未中标的投标人。()
A.错误 B.正确
满分:3 分
2.投标标价的费用一般由工程成本(直接工程费、间接费)、利润、其他费用和保险费等组成。()
A.错误 B.正确
满分:3 分
3.评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标。招标人可自行决定不再进行招标。()
A.错误 B.正确
满分:3 分
4.经评审的最低投标价法的适用范围是:具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特殊要求的普通招标项目,如一般的住宅工程的施工项目。()
A.错误 B.正确
满分:3 分
5.开标的主持人是招标人或招标代理机构,他们同时负责开标全过程的工作。()A.错误 B.正确
满分:3 分
6.所编制的投标文件“正本”只有一份,“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。正本与副本若不一致,以正本为准。()
A.错误 B.正确
满分:3 分
7.投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写,不得空着不填,否则被视为放弃意见;重要数字不填写,可能被作为废标处理。()
A.错误 B.正确
满分:3 分
8.中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目分解后分别向他人转让。()
A.错误 B.正确
满分:3 分
9.编制投标文件的核心工作是计算标价,而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关,所以在计算标价前必须编制好施工计划。()
A.错误 B.正确
满分:3 分
10.投标文件必须严格按照招标文件的规定编写,可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。()
A.错误 B.正确
满分:3 分
二、单项选择题(共 15 道试题,共 45 分。)
1.投标文件的符合性评审包括()鉴定。A.经济符合性和技术符合性 B.属地符合性和技术符合性 C.商务符合性和技术符合性 D.商务符合性和经济符合性
满分:3 分
2.在评标过程中,下列()不属于商务性评审。A.施工方案或施工组织的评审
B.对投标报价进行校核
C.审查全部报价数据是否有计算上的算术错误 D.分析报价构成的合理性
满分:3 分
3.为了提高中标的可能性和中标后利益,在保证工程质量的前提下,进行合理报价,根据投标报价的原则,对下列()项目可以报高价。
A.工期要求急、投标对手少 B.施工条件好、投标对手多 C.投标对手多、支付条件好 D.施工条件好,投标风险小
满分:3 分
4.评标委员会成员在正式对投标文件进行评审前,应当认真研究招标文件,评标委员会成员应当重点了解招标文件规定的()。
A.招标的目的
B.招标工程项目的范围和性质 C.评标标准和方法 D.主要技术要求、标准
满分:3 分
5.招标文件规定的评标标准和方法是评标委员会成员在()阶段应当认真研究的招标文件的内容。
A.评标的准备 B.初步评审 C.详细评审 D.编写评标报告
满分:3 分
6.投标文件中的(),但单价金额小数点有明显错误的除外。
A.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准
B.大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准
C.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以总价金额为准
D.大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以总价金额为准
满分:3 分
7.编制投标文件的核心工作是()。A.向招标单位申请投标 B.计算标价
C.对招标文件认真研究 D.编制好施工计划
满分:3 分
8.如果投标人在中标后不愿承包该工程而逃避签约,招标单位将按规定()。A.没收其投标保证金作为补偿 B.全部退还其投标保证金
C.部分退还其投标保证金作为补偿 D.没收其投标保证金并追加罚款
满分:3 分
9.工程量清单是招标单位按《建设工程工程量清单计价规范》,根据施工图纸计算工程
量,提供给投标单位作为投标报价的基础。工程结算拨付工程款时以()为依据。
A.清单中列出的工程量 B.实际发生的工程量 C.承包方报送的工程量 D.监理方签发的工程量
满分:3 分
10.()是投标报价的重要基础。A.核实工程量
B.编制所投标工程的施工规划 C.定额分析、单价计算 D.编制投标文件
满分:3 分
11.关于投标单位在编制标书阶段的操作做法不妥的是()A.深入分析研究招标文件 B.详细审核工程量清单的工程量 C.仔细理解施工图文件 D.认真对待招标单位答疑
满分:3 分
12.招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后,中标人()。
A.应当按照合同约定履行义务,完成中标项目 B.可将中标项目分解后分别向他人转让 C.可向他人转让中标项目
D.可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成满分:3 分
13.中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,()。A.同时将中标结果通知所有未中标的投标人 B.不必将中标结果通知所有未中标的投标人 C.仅将中标结果通知中标的投标人
D.是否将中标结果通知未中标的投标人均可
满分:3 分
14.在评标过程中,下列()不属于投标文件的技术性评审。A.投标报价校核 B.方案可行性评审 C.关键工序评审
D.安全保证措施评审
满分:3 分
15.以开拓市场、低盈利为目标,在精确控制成本的基础上,充分估计各竞争对手的报价目标,以有竞争力的报价达到中标的目的,这样的投标策略称为()。
A.生存型策略 B.低成本优势策略 C.盈利型策略 D.高风险策略
满分:3 分
三、多项选择题(共 5 道试题,共 25 分。)
1.按照建设部的规定,建设项目的投标有()情况的也应当按照废标处理: A.未按要求密封。
B.无单位和法定代表人或者代理人的印鉴,或未按规定加盖印鉴。C.未按规定的格式填写,内容不全或字迹模糊、辨认不清。D.逾期送达。E.细微偏差
满分:5 分
2.详细评审是指在初步评审的基础上,对经初步评审合格的投标文件,按照招标文件确
定的评标标准和方法,对其()进一步评审、比较。
A.符合性 B.技术部分 C.商务部分
D.投标文件的澄清和说明 E.应当作为废标处理的情况
满分:5 分
3.开标的主持人是(),他们同时负责开标全过程的工作。
A.招标人
B.当地招标管理部门 C.公证机关 D.投标人代表 E.招标代理机构
满分:5 分
4.施工招标划分合同数量时,应考虑的影响因素包括()。
A.有利于本地区的承包商 B.有利于本系统的承包商 C.施工内容的专业性要求 D.避免施工现场的交叉干扰 E.对项目建设总投资的影响
满分:5 分
5.投标文件中()必须有法人单位公章、法定代表人或其委托代理人的印鉴。A.投标书
B.投标书情况汇总表 C.密封签 D.工期目标
E.详细预算及主要材料用量
满分:5 分
工程招投标合同(篇3)
1.某建设阶段中的某一专门项目的专业性较强,因而多由有关的专业承包单位承包,称为()
A、总承包
B、分承包
C、阶段承包
D、专项承包
参考答案: D您的答案:D
2.国外的可行性研究,依研究的任务和深度通常分为三个阶段,下列选项不正确的是()
A、机会研究 B、概算
C、可行性研究 D、可行性初步研究
参考答案: B您的答案:B
3.以鉴别投资机会(即寻求作为投资主要对象的优先发展的部门,并形成项目设想)为任务是()
A、机会研究 B、概算
C、可行性研究 D、可行性初步研究
参考答案: A您的答案:A
4.为了解决在初步设计阶段无法解决的某些重大或特殊项目的某些技术问题而进行的是()
A、技术设计 B、施工图设计 C、初步设计 D、方案设计
参考答案: A您的答案:A
5.在世界范围内进行招标,国内外合格的投标商均可以投标,称为()
A、国内竞争性招标 B、国际竞争性招标 C、邀请招标 D、议标
参考答案: B您的答案:B
6.通知所有的投标者参加揭标仪式,其他愿意参加者也不限制,当众开标,称为()
A、公开开标 B、有限开标
C、秘密开标 D、其他开标
参考答案: A您的答案:A
7.投标竞争激烈,为迷惑对方,可有意泄露一点假情报,如不打算参加投标,或准备投高报价标,却在投标截止之前几个小时突然前往投标,并压低报价,从而使对手措施不及而败北,称为()
A、不平衡报价法 B、多方案报价法
C、突然袭击法 D、低投标价夺标法
参考答案: C您的答案:C
8.由评标小组或评标委员会拟订评标的内容,例如工程报价、工期、主要材料消耗、施工组织设计、工程质量保证和安全措施,分项进行分析比较或调查,进行综合评议,选择其中各项条件都较优良者为中标单位,此种评标方法称为()
A、计分法B、低标价法
C、协商议标法D、专家评议法
参考答案: D您的答案:D
9.中标人接到中标通知书后,即成为该招标工程的施工承包商,应在中标通知书发出之日起()日内与业主签订施工合同,合同自双方签字盖章之日起成立。
A、20 B、10 C、15 D、30
参考答案: D您的答案:D
10.在施工安装阶段承包中,还可依承包内容的不同细化分为不同方式,其中承包人提高工程施工所需的全部工人、材料和机械的方式称为()
A、包工包料B、包工部分包料
C、包工不包料D、包清工
参考答案: A您的答案:A
11.在施工图设计阶段编制()
A、设计概算B、施工图预算
C、投资估算D、工程竣工决算
参考答案: B您的答案:B
12.如为减少企业大量窝工造成的亏损,或为打入某一市场,或为挤走竞争对手保住自己的地盘,可以制订亏损标,力争投标,此投标方法称为()
A、不平衡报价法 B、多方案报价法
C、突然袭击法 D、低投标价夺标法
参考答案: D您的答案:D
13.施工招标阶段,投资方核实建设规模的依据是()
A、标底B、投标报价 C、材料价格 D、设备价格
参考答案: A您的答案:A
14.施工投标文件技术部分的主要内容是()
A、施工组织设计B、投标标价
C、人工费D、措施费
参考答案: A您的答案:A
15.按我国现行规定,一般建设项目按()和施工图设计两个阶段进行设计。
A、初步设计B、结构设计C、规划设计D、施工组织设计参考答案: A您的答案:A
16.勘察工作的主要内容包括:()
A、“三通一平”
B、地基处理
C、工程测量
D、水文地质勘测
E、工程地质勘察
参考答案: C, D, E您的答案:C, D, E
________________________________________
17.建筑工程施工招标必须编制标底,标底的作用表现在:()
A、标底是投资方核实建设规模的依据
B、标底是衡量投标单位报价的准绳
C、标底是评标的重要尺度
D、招标工程必须以严格认真的态度和科学的方法编制标底
E、标底价格应由成本、利润、税金组成参考答案: A, B, C您的答案:A, B, C
18.承包方式按承包者所处的地位划分有()
A、总承包B、分承包C、联合体承包
D、专业承包E、BOT方式
参考答案: A, B, C您的答案:A, B, C
19.招标人自行办理招标事宜,应当具有编制招标文件和组织评标的能力,具体包括:()
A、具有项目法人资格(或者法人资格)
B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量;
C、有从事同类工程建设项目招标的经验
D、设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员
E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章
参考答案: A, B, C, D, E您的答案:A, B
20.目前我国建设项目可行性研究的主要内容包括()
A、总论 B、市场需求情况和拟建规模
C、资源、原材料、燃料及公用设施情况
D、厂址方案和建厂条件
E、设计方案
参考答案: A, B, C, D, E
工程招投标与合同管理(x53)
第2套
您已经通过该套作业,请参看正确答案
1.确定中标企业的主要依据是标价合理,能保证质量和工期、社会信誉良好及()
A、具有较强的带资能力 B、与投标单位有良好的合作关系
C、经济效益好 D、技术准备好
参考答案: C您的答案:D
2.中标通知书是一种()
A、要约B、承诺
C、要约邀请D、合同
参考答案: B您的答案:C
3.仲裁机构受理必须是()
A、法院裁决必须仲裁 B、纠纷经调解
C、当事人一方愿意仲裁 D、当事人达成仲裁
参考答案: D您的答案:D
4.评标委员的人数要求,按规定正确的是()
A、成员人数为5人以上单数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二
B、成员人数为5人以上双数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二
C、成员人数为7人以上单数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二
D、成员人数为7人以上双数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二
参考答案: A您的答案:A
5.勘察设计招标应具备的条件有()
A、具有经审批机关批准的设计任务书或项目建议书
B、“三通一平”已完成C、施工合同已签定
D、监理合同已签定
参考答案: A您的答案:A
6.在总价基本确定的前提下,调整项目和各个子项的报价,以期既不影响总报价,又可以在中标后获取较好经济效益的投标报价技巧称为()
A、不平衡报价法 B、多方案报价法
C、突然降价法 D、低投标价夺标法
参考答案: A您的答案:A
7.投标人投标时,交纳的是()
A、履约保函 B、投标保证金
C、定金 D、回扣
参考答案: B您的答案:B
8.当事人一方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示,称为()
A、要约引诱B、承诺
C、要约邀请D、要约
参考答案: D您的答案:D
9.采购的活动涉及国家安全和秘密,可以()
A、公开招标 B、邀请招标 C、不进行招标 D、公开招标和邀请招标均可 参考答案: C您的答案:C
10.合同当事人一方以欺诈、胁迫手段订立的合同,称为()
A、无效合同B、双务合同
C、有效合同D、单务合同
参考答案: A您的答案:A
11.投标须知是()文件的组成部分
A、投标B、招标
C、投标和招标D、招标公告
参考答案: B您的答案:B
12.标底文件应由是由()编制
A、投标人B、发包人
C、分包单位D、总承包人
参考答案: B您的答案:B
13.建筑工程合同应采用()
A、书面形式B、口头形式C、其他形式 D、电子文件
参考答案: A您的答案:A
14.根据施工公开招标的一般程序,在资格预审后,应进行的工作是()
A、公开招标
B、刊登资格预审通告
C、投标文件的编制
D、发放招标文件
参考答案: D您的答案:D
15.建筑工程施工投标标价的计算依据有()
A、招标文件 B、施工图纸 C、施工组织设计 D、施工现场条件 E、监理合同 参考答案: A, B, C, D您的答案:A, B, C, D
16.建设工程施工投标文件可判为无效标书的情况有()
A、投标文件未按规定的时间、地点送达
B、投标人未按时参加开标会
C、重要数据和文字无法辨认
D、充分响应招标文件
E、投标文件未密封
参考答案: A, B, C, E您的答案:
17.建筑工程承包的方式按承包范围划分有()
A、建设全过程承包
B、阶段承包
C、专项承包
D、分包
E、建造—经营—转让承包
参考答案: A, B, C, E您的答案:A, B, C, E
18.《合同法》规定,有下列情形的合同属于可撤消或可变更合同:()
A、因重大误解订立的合同
B、在订立合同时显失公平
C、一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意义的情况下订立的合同
D、违反法律、行政法规的强制性规定
E、损害社会公共利益
参考答案: A, B, C您的答案:A, B, C
19.合同可以是()、其他形式。
A、书面形式B、口头形式 C、其他形式D、明示 E、暗示
参考答案: A, B您的答案:A, B
20.按照《中华人民共和国招标投标法》规定,招标分为:()
A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、采购
E、法律规定的其他招标方式
参考答案: A, B您的答案:A, B, C
工程招投标合同(篇4)
一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.工程成本实报实销,但酬金是事先商量好的一个固定数目,此种承包方式称为()A.成本加固定百分数酬金
B.成本加固定酬金 C.成本加浮动酬金
D.目标成本加奖罚 2.工程监理企业资质分为______个等级。()A.1 B.2 C.3 D.4 3.建设工程招标投标总的特点是()A.交易公开
B.优胜劣汰 C.公平公正
D.以上三种都是
4.甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。()A.2 B.3 C.4 D.5 5.招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料,并收取一定数量的投标保证金。()A.投标人
B.代理人 C.银行
D.中标人
6.中标人应当由______确定。()A.投标人
B.项目主管部门 C.行政监督部门
D.招标人 7.投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。()A.招标文件要求提交投标文件截止时间后
B.招标文件要求提交投标文件截止时间前
C.提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前
D.招标文件规定的投标有效终止之前
8.设备材料采购中,在国际上通过公开的广泛征集投标者,引起投标者之间的充分竞争,从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料,这种招标方式叫做()A.国际竞争性招标
B.有限国际竞争性招标 C.询价采购
D.直接订购
9.由发包人向承包人支付工程项目的实际成本,并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同叫()
A.固定价格合同
B.可调价格合同 C.成本加酬金合同
D.总价合同 10.施工合同的特点是()A.管理周期长
B.与效益、风险无关 C.合同管理变量少
D.单一的合同管理
11.在合同的形成过程中,一般会采取五种针对风险的措施:(1)技术、经济和组织措施;(2)转移、分散风险;(3)提高报价中不可预见风险费;(4)通过合同谈判,选择有利的合同类型,修改合同条件;(5)通过索赔弥补风险损失。这五种措施的优先顺序应该是()A.(1);(2);(3);(4);(5)B.(5);(2);(4);(3);(1)C.(2);(1);(3);(4);(5)D.(3);(4);(2);(1);(5)12.合同变更产生的原因中,属于业主的原因有()A.工期拖延
B.设计错误 C.修改合同条款
D.合同转让
13.属于FIDIC合同条件的主要条款是()A.涉及权利与义务的条款
B.涉及招标的条款 C.涉及投标的条款
D.涉及议标的条款
14.建设工程反索赔的概念通常主要是指()A.发包人向承包人的索赔
B.承包人向发包人的索赔 C.分包人向承包人的索赔
D.发包人向分包人的索赔 15.属于施工项目索赔的理由是()A.现场质量返工
B.承包人延误支付
C.承包人提出提前完成项目进度
D.物价上涨,法律法规变化
二、填空题(本大题共9小题,每空1分,共18分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.建设行政主管部门与建设工程招标投标行政监管机关之间的关系是______和______关系。2.我国建设工程施工招标标底的编制方法主要采用______法和______两种方法。3.建设工程投标报价主要由工程成本、______、______组成。4.在国际招标过程中,对于能胜任的潜在的承包商过少或有意投标的承包商很少的工程项目一般采用国际______招标;对于业主对详细内容说不清楚、定不下来,需要进一步完善的工程项目采用国际______招标。
5.监理单位与业主的关系是平等的主体关系,双方的关系是______与______的关系。6.索赔的解决应遵循客观性原则、______原则、______原则。
7.按索赔的处(武汉自考)理方式分,索赔可以分为______索赔、______索赔。
8.承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务,此种承包方式称为______;承包人负责提供施工的全部人工和一部分材料,其余部分材料由发包人或总承包人负责供应,此种承包方式称为______。
9.FIDIC合同条件由______和______两部分组成。
三、名词解释(本大题共4小题,每小题4分,共16分)1.工程承发包 2.合同变更
3.建设工程施工合同 4.施工合同价款
四、简答题(本大题共6小题,每小题6分,共36分)1.简述工程总承包招标投标的特点。2.简述常用的投标技巧。
3.简述在建设工程施工公开招标中,资格预审的程序。4.简述我国施工招标中编制标底的主要依据。5.索赔证据有哪些并说明其基本要求。6.简述施工合同管理的特点。
工程招投标合同(篇5)
工程招投标与合同管理复习题
一、单项选择题
1、承包工程中,索赔从不同的角度,按不同的方法和标准,可以有许多种分类的方法,请问以下那种不属于按干扰事件的性质划分的索赔:
A、工期拖延索赔B、工程变更索赔C、工程终止索赔D、合同错误
2、以下那种特征不属于有效索赔的特征:
A、合法性B、及时性C、真实性D、全面性
3、FIDIC合同条件第一版制定于年
A、1913B、1996C、1957D、19694、构成FIDIC合同的文件先后次序是:
A、1、投标书
2、中标函
3、合同协议书
4、通用条件
5、专用条件
6、规范
7、图纸
8、资料表和构成合同组成部分的其他文件
B、1、中标函
2、合同协议书
3、投标书
4、专用条件
5、通用条件
6、规范
7、图纸
8、资料表和构成合同组成部分的其他文件
C、1、合同协议书
2、中标函
3、投标书
4、专用条件
5、通用条件
6、图纸
7、规范
8、资料表和构成合同组成部分的其他文件
D、1、合同协议书
2、中标函
3、投标书
4、专用条件
5、通用条件
6、规范
7、图纸
8、资料表和构成合同组成部分的其他文件
5、承包工程的风险分析中,以下那种不属于工程技术、经济、法律方面的风险:
A、业主将工期限制得太紧,承包商无法按时完成;
B、业主在工程中苛刻刁难承包商;
C、承包商资金供应不足,周转困难;
D、现场条件存在特殊的自然环境;
6、合同分析的主要对象是:
A、合同协议书和合同条款;B、合同协议书和中标函C、合同协议书和投标书
D、合同协议书和专用条款
7、以下那种不属于建设工程合同的特征:
A、合同主体的严格性B、合同标的物的特殊性C、合同履行期限的严格性
D、合同形式的特殊要求
8、工程师易人时,发包方必须至少于易人前天通知承包人;
A、7B、14C、6D、109、国内工程招标投标与国际工程招标投标的区别是:
A、国际工程招标投标是经济的产物;
B、国际工程招标不进行招标公告;
C、国内的工程招标没有暂定金额项目;
D、国内的工程招标不会进行资格预审;
10、国际工程总报价中,以下那项不属于间接费:
A、投标费B、分包费C、保险费D、税金
11、建设工程投标报价中,施工措施费单列的是:
A、工料单价法B、综合单价法C、综合基价法D、不平衡报价法
12、以下那个文件不属于建设工程投标文件:
A、投标书 B、授权委托书C、报价表D、履约保函
13、以下那项不属于投标工作:
A、申报资格预审B、提交标书C、现场踏勘D、编制标底
14、根据我国2000年1月1日实行的《中华人民共和国招标投标法》规定,以下那个项目属于必须进行招标的:
A、私人投资的自用住宅楼B、境外投资者在国内建设的水电站C、民营企业投资的厂房
15、评标委员会成员中,成员人数应为人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的;
A、3,3/4B、3,2/3C、5,3/4D、5,2/316、以下那种说法是正确的:
A、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人,其资质由省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。
B、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人,其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙、丙级。
C、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人,其资质由国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。
D、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人,其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。
17、建设工程招标投标监管机关是指:
A、省、自治区、直辖市建设行政主管部门B、纪律监察部门C、检察院D、省、市、县(市)建设工程招标投标办公室
18、以下哪一项工作不属于工程承发包的内容:
A、建设工程监理B、招标代理C、生产职工培训D、建筑安装工程施工
19、我国在工程建设中所采用的经营方式有自营方式和承包方式。承包方式又可分为:
A、指定承包、协议承包、招标承包B、总承包、分承包、独立承包
C、计划分配、投标竞争、指令承包D、建设全过程承发包、阶段承发包、专业承包
20、以下关于企业资质的描述哪一项是正确的:
A、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级,施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级;劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙级,工程造价咨询企业划分为甲、乙、丙级。
B、工程施工总承包企业资质等级分为一、二、三级,施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级;劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级,工程造价咨询企业划分为甲、乙级。
C、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级,施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级;劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级,工程造价咨询企业划分为甲、乙级。
D、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级,施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级;劳务分包企业分为一、二、三级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级,工程造价咨询企业划分为甲、乙级。
二、填空题
1.承发包是一种方式,是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物,并按一定的价格取得相应报酬的一种交易行为。
2、直接承包。
3、建设工程交易中心的三大基本功能是信息服务功能、、。
4、建设工程招标人自行办理招标必须具备的两个条件是12。
5、建设工程项目招标投标中,国内实行(岗位职务)
6、招标项目按照规定应具备两个基本条件:17、我国规定国内工程应采用两种方式。
8、建设工程评标主要有和
9、建设工程投标前期工作包括和
10、投标人应在招标文件规定的日期内将投标文件提交给招标人。
11、国内和国际工程招标投标都受到
12、国际工程投标常用的投标策略主要有
13、合同又称。合同概念有广义和狭义之分。
14、国家建设部、国家工商局于1999年发布的《建设工程施工合同(示范文本)》主要由协议书、、三部分组成。
15、是衡量承包商管理水平的主要标志。
16、工程施工的过程就是的实施过程。
17、FIDIC是指,它是法文名称的缩写。
18、FIDIC的权利与职责、的权利与义务。
19、施工索赔是双方面的,既包括,也包括
20、索赔工作分为两个阶段,即阶段。
三、多项选择题
1、建筑市场的主体包括:
A、业主B、承包商C、设计院D、招标代理服务
2、工程承发包方式按照合同计价方法可分为:
A、包工包料B、指令承包C、固定总价 D、单价合同E、计量估价F、成本加酬金
3、建设工程招标投标活动的基本原则有:
A、合理原则B、统一、开放原则C、公开、公平、公正原则D、诚实信用原则 E、强制性原则
4、建设工程投标人的权利有:
A、确定自己的投标报价B、要求优质优价C、要求招标人或代理机构对招标文件中的问题进行修改D、有权参与投标或放弃参加投标
5、建设工程招标投标监管机关的职权有:
A、组织和参与招标活动B、择优选定招标人C、对投标人的投标资质进行复查D、接受招标人申报的招标文件,并对招标文件审查认定E、审查合同草案
6、以下属于公开招标工作程序的有:
A、评标B、议标C、招标申请D、招标人资格预审E、签订合同
7、建设工程招标标底编制的方法主要有:
A、工料单价法B、综合单价法C、固定总价法D、定额预算法
8、以下属于建设工程投标报价的组成有:
A、人工费B、材料费C、暂定金额D、预备费E、利润F、税金
9、以下属于投标技巧的方法有:
A、扩大标价法B、不平衡报价法C、多方案报价法D、先盈后亏法
10、国际工程采用的招标方式有四种类型,其中包括:
A、公开招标B、邀请招标C、两阶段招标D、议标
11、国际工程招标文件的内容包括有:
A、投标邀请函B、履约担保C、合同条款D、协议书
12、由于合同价款确定方式划分,可以将建设工程合同分为:
A、固定价格合同B、可调单价合同C、成本加酬金合同D、可调价格合同
13、建设工程合同关于经济条款,以下叙述正确的是:
A、实行工程预付款的,双方应在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回
B、工程师对承包人超出设计图纸范围和因承包人自身原因造成返工的工程量,如实计量,在与业主协商后酌情支付。
C、质量保修金由承包人向发包人支付。但一般不应超过施工合同价的5%.D、变更价款的确定方法,如合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算变更合同价款。
14、监理单位的权利有:
A、选择工程总承包人的认可权B、工程施工进度的检查、监督权C、主持工程建设有关的协作单位的组织协调,重要协调应当事先向业主报告D、在工程合同约定的工程价格范围内,工程款的支付的审核和签认权
15、施工合同管理的特点有:
A、施工管理合同周期长
B、施工合同管理与效益、风险密切相关
C、施工合同的管理变量少
D、施工合同管理是综合性的、全面的、高层次的管理工作
16、施工承包合同的合同文本分析包括以下的哪几项工作:
A、合法性分析
B、风险分析
C、完备性分析
D、双方责权利分析
E、后果性分析
17、应用FIDIC合同条件的前提是:
A、确定工程项目,筹措资金
B、通过竞争性招标确定承包商
C、按照固定价格方式编制招标文件
D、委托工程师对工程施工进行管理
18、FIDIC条款中,以下属于工程师的权利有:
A、有权批准或否决承包商将合同转让
B、对现场材料及设备有检查和拒收的权利
C、有权批准向承包商付款
D、有权发出开工令、停工令和复工令
19、工期索赔的计算方法有:
A、网络分析法
B、分项法
C、总费用法
D、比例分析法
20、索赔的解决方法有:
A、和解
B、调解
C、谈判
D、仲裁
E、诉讼
四、问答题
1.我国建设工程招标投标活动应遵循哪些基本原则?
2.简述建设工程招标代理行为的特征。
3.建设工程招标文件由哪些内容组成?
4.常用的投标技巧有哪几种?
5.简述国内和国际工程招标投标的区别和联系。
6.作为承包商,对合同风险应采取什么对策?
7.简述FIDIC施工合同文件的组成。
8.索赔证据有哪些基本要求?