【#实用文# #售房合同范文十五篇#】小编本着精益求精的态度为您推荐一篇“售房合同”的文章。无论在任何时间、任何地方，我们的生活都离不开合同的辅助。合同的语言并不仅仅是简单的法律问题，更不是简单地堆砌语言文字。请阅读本文内容相信会对您有所助益！
售房合同 篇1
开发商售房合同
随着城市的发展和人口的增长，房地产行业也逐渐成为了社会经济发展的关键产业之一，房产开发商成为了房地产行业中不可缺少的一环。而开发商与消费者之间的合作，就需要一份详细的售房合同以规范双方权利义务关系，并保证合作的顺利进行。本文将围绕开发商售房合同这一主题，详细地探讨其概念、特点、内容及注意事项等方面。
一、开发商售房合同的概念
开发商售房合同，是指开发商与购房者在买卖住房、商业用房等转移房产权益的过程中，遵照相关法律法规和市场规则，达成的一种书面协议。该合同是双方权利义务关系的重要依据，也是房屋所有权转移的必要条件。开发商售房合同双方必须遵守合同所约定的法律制度、规定、政策和交易方式，建立公平公正的房地产交易市场。
二、开发商售房合同的特点
1、具有双方强制性。开发商售房合同是双方达成的一种书面协议，自成为双方各自权利义务关系的依据，具有双方强制力，双方必须严格遵守其约定的内容。
2、具有担保性。开发商售房合同通常包含了双方交易的各种权益保障机制，如楼盘质量保证、售后服务等，一方违约则需要承担相应的法律责任。
3、具有持续性。开发商售房合同所规定的权利义务关系在合同期限内持续存在，并在特定事件发生时自动失效，如双方很好地完成交易、双方解除合同等。
三、开发商售房合同的内容
1、房屋信息：包括房屋性质、面积、户型、楼层、朝向等。
2、房屋价款：指购房者向开发商支付的价款，包括全款、贷款、抵押等。
3、交易方式：包括一次性付款、分期付款等。
4、交付时间：指开发商将房屋交付给购房者的时间。
5、质量保证：包括房屋质量保证和售后服务的保障。
6、法律保障：包括合同解释、争议处理方式等。
7、其他条款：包括开发商权利和义务、房产证书处理、税费等具体事项，以及双方在交易过程中可能遇到的其他情况。
四、开发商售房合同的注意事项
1、谨慎阅读：购房者在签署开发商售房合同前一定要认真阅读，遵照法律，逐条条款进行比较分析，理解每个条款的含义，明确双方的权利和义务。
2、签署安全：签署开发商售房合同时，应注意签字日期、签名是否真实且有效、保留合同副本等，避免未经充分了解、考虑签署合约。
3、细节把控：在签署开发商售房合同时，应特别关注各项细节内容，如付款方式、交房时间、房屋质量、售后服务等，必要时可以咨询专业人员提供专业的建议。
4、注重撰写：开发商售房合同的撰写也需要注重细节，应包含必要的法律保障机制，以保障购房者的权益。
总之，开发商售房合同是购房者和开发商之间重要的交易依据，购房者在签署前一定要了解、理解每个条款，签署时也要注意细节，以最大程度地保障自身合法权益。同时，开发商也应该在撰写开发商售房合同时，注重合同条款的详细性和规范性，为购房者提供更好的服务。
售房合同 篇2
售房人:_______(以下简称甲方)身份证号:______________
购房人:_______(以下简称乙方)身份证号:______________
根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议，以资共同信守执行。
第一条:房屋基本状况
1、甲方自愿将坐落在____市的房屋(以下简称该房屋)出售给乙方。乙方对该房屋已做充分了解并实地看房，对该房屋现状无异议，愿意购买该房屋。甲方保证房屋无任何质量问题，且在协议签订后的状况和看房时状况一致。
2、该房屋基本状况如下:
房屋性质所有权人:_______建筑面积:_______房型:_______
楼层:_______总楼层:_______使用性质:_______附属设施:_______
第二条:成交价格
甲、乙双方协商后的实际成交价格为:人民币万元(大写)，该房屋产权过户需缴纳的相关费用由乙方承担，其中个人所得税由甲方自行承担。(该房屋产权过户费用、营业税、个人所得税以房管局实际征收为准)。
第三条:定金及房款交接约定
1、乙方于________年____月____日交付甲方定金人民币_______元(大写)，该定金将在双方办理过户手续同时自动转为
第一部分房款。
甲方收到定金后立即还清以该房屋为抵押物的所有贷款，保证该房屋在交易前产权完全归甲方所有，甲方有权对此房屋进行买卖。
2、乙方按下述方式付款:银行贷款:按揭贷款。乙方于甲方清理完贷款后____日内将首付款交于产权交易部门指定的资金托管机构，并办理房屋贷款，实际贷款金额与年限以银行实际放贷为准。
第四条:相关事宜
甲方承诺于腾空该房屋，将该房屋钥匙交于乙方，甲方应于腾房时结清所有水、电、煤气、暖气、有线电视、物业管理费，用心配合乙方完成户口迁移等相关事宜。
第五条:违约职责
1、甲方须保证该房屋权属实无争议，若发生与甲方有关的权属纠纷或债务纠纷，由甲方负责解决并承担一切后果及违约职责。
2、甲、乙双方须保证该房屋结构无拆改或拆改得到相关管理部门的同意及持有合法、有效证件，若因此影响办理过户手续，产生的一切后果及违约职责有职责方负责。
3、甲方认可乙方贷款方式付款时:
1)甲方有义务配合乙方的贷款手续，以便乙方贷款时候的顺利办理。
2)贷款过程中，乙方提出终止贷款行为，则乙方须补齐所差房款，继续履行该协议，并承担由此引起的经济损失。
3)乙方须保证所带给的各种材料与证明的真实、可靠。如因证明不属实或其资信度不够造成的贷款未果，乙方承担相应职责及经济损失。
4)甲、乙方须依照约定按时到指定银行办理贷款手续，否则贷款延期职责由职责方承担。
4、如甲、乙方任何一方拒绝履行协议或解除协议，或发生本条1、2、3违约职责，均由违约方向另外一方支付本协议
第二条确定的房屋实际成交价格的10%作为违约金。实际损失超过违约金总额的，职责方应据实赔偿。
第六条免责条款
如因洪水、地震、火灾和法律、政府政策变化等不可抗力原因，导致本协议不能全面履行的，甲、乙双方不承担违约职责。
第七条约定其他事宜
乙方保留甲方房屋所有权证和国有土地使用证。办理贷款相关手续。
第八条其他
1、本协议在履行中若发生争议，甲、乙双方协商解决。协商不成，任何一方可向该房屋所在地人民法院提起诉讼。
2、本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，一式两份，甲、乙双方各持一份，各种手续交接清楚，本协议自动作废。
甲方(签章):______________乙方(签章):______________
联系地址:______________联系地址:______________
联系电话:______________联系电话:______________
签约日期:________年____月____日
售房合同 篇3
甲方(转让方)：_______________ 。
乙方(受让方)：_______________ 。
甲乙双方就甲方所有的位于_______________房屋及宅基地转让事宜，经协商达成协议如下：
一、标的物
该宗房屋位于_______________，共_______间以及相应的宅基地。
二、房款及支付
该宗房屋及宅基地共计作价 元，乙方于_________年______月___日前交付转让款_______元，余款_______元于_________年______月___日之前付清。
三、标的的交付
甲方在_________年______月___日之前交付转让标的。
四、权利义务
甲方保证对该房屋拥有全部的所有权，该房屋及宅基地使用权无任何权利瑕疵。如果因权利瑕疵或者因甲方原因导致乙方不能购得该房屋，甲方应当支付违约金_______元并赔偿乙方的全部经济损失(包括但不限于：直接经济损失、房屋改造费用、应得利益损失、因纠纷而支付的律师费、公证费)。
甲方应当按照合同约定的期限交付房屋，每拖延_______日需承担房屋总价款_______%的违约金。
合同签订后，甲方不得为任何租赁、担保、买卖等损害该房屋所有权的行为，否则承担与房款等额的违约金。
在房屋交付之后，甲方有义务配合乙方办理各项过户手续，过户费用由双方另行协商。
该宗房屋的所有权于合同签订时转移至乙方，该房屋上的一切权益全部归乙方享有(包括占有、使用、收益、处分等)，如果该处房屋因改造需要拆迁，因拆迁而产生的所有补偿款及权利全部由乙方享有。
在房屋交付前所产生的费用(包括但不限于：水费，电费等)由甲方承担， 与乙方无关。房屋交付之后所产生的水电等费用由乙方承担，与甲方无关。
五、本协议一式两份，双方各执一份，具有相同的法律效力。
六、本协议自双方签字之日起生效。
甲方：_______________ 乙方：_______________
_________年______月___日 _________年______月___日
售房合同 篇4
随着经济的快速发展，房地产行业也在迅速发展。不仅是购房的人越来越多，也有越来越多的房地产开发商涌现出来。在购买房屋时，签订合同是必不可少的一步，开发商售房合同也是买房过程中至关重要的一环。
一、开发商售房合同的定义
开发商售房合同，是指开发商与购房人在房屋买卖交易中所签订的书面合同。主要内容包括房屋的规格、价格、交付时间、交付方式、装修情况、物业服务、维修等约定。
开发商售房合同是建筑工程合同的一种，又称为商品房销售合同。其主要目的是约定双方的权利和义务，明确房屋的所有权和使用权的转移，保护购房人的合法权益。
二、开发商售房合同的主要内容
1. 房屋的位置、规格和面积
2. 房屋的价格、交付时间和方式
3. 装修标准以及资料提交的要求
4. 安装预留管线和导向线的情况
5. 办理房屋相关证照的责任
6. 物业费及其他收费标准
7. 风险等事项
三、开发商售房合同应注意的问题
1. 合同签订前双方要仔细阅读
在签订开发商售房合同之前，买房人和开发商都应该仔细阅读合同的所有条款，确认各自的权利和责任。
2. 要保护个人权利
买房人在签订合同时，要牢记自己的权利和义务，确保合同是公平合理的。
3. 约定房屋交付时间
开发商在售房合同中必须明确约定房屋的交付时间，确保投资人的利益不受损失。
4. 物业费用和支出
开发商应该在售房合同中注明物业费用和其他支出的约定，以避免产生矛盾和争议。
5. 风险等事项
开发商负责说明可能涉及的风险、不利因素等事项，以避免出现争议。
四、结论
开发商售房合同是一个保障购房人权益的合同，过去曾有各种乱象，如“大力骗子”、“坑害投资”的恶行等。因此，合同的签订要慎重，尤其是对于购房人来说更是如此，只有保护自己的合法权益才能买到满意的房屋。开发商售房合同的规范和严谨，是保障购房人权益的必要条件。
售房合同 篇5
开发商售房合同
随着经济发展和人民生活水平的提高，房地产行业的繁荣已经成为当今社会的常态。因此，订立开发商售房合同已经成为许多人购买房屋的必需品。开发商售房合同是一种典型的买卖合同，它规定双方的权利和义务，具有很大的法律约束力。本文将从合同的定义、内容、缔约、违约等方面进行分析和探讨。
一、合同的定义
开发商售房合同是指开发商与购房人之间的一种合同，规定了开发商将未建成的房屋（或已建成的新房屋）出售给购房人的事宜。该合同一般是以书面形式达成的，并附有双方签名和盖章。开发商售房合同是一种买卖合同，因此受到国家《合同法》的保护。
二、合同的内容
开发商售房合同一般由以下几个方面的内容组成：
1.房屋的基本情况：包括房屋的地址、建筑面积、使用面积、户型、交付时间等。
2.房屋的价格：包括购房总价、首付款、贷款方式、利率等。
3.付款方式和周期：包括首付款、中期款、尾款的支付时间和方式等。
4.房屋的权属和产权：包括房屋的产权证号、土地使用证号等证书的情况。
5.交付标准和交付设施：包括房屋的交付标准、交付时间、交付情况等。
6.质量保证：包括房屋本身的质量和设施设备的质量保证。
7.违约责任：遵循国家《合同法》的相关规定，约定双方的违约责任及相应的赔偿标准。
8.其他事项：可能包括协议解除、争议解决等相关内容。
三、缔约
开发商售房合同的缔约过程比较复杂，其主要包括以下几个方面：
1.签订合同：开发商和购房人通过书面形式签订正式的合同，约定各方的权利和义务。
2.缴付定金：购房人需要缴纳一定的定金作为合同的履行保证。
3.过户手续：在合同签订并缴付定金后，购房人需进行过户手续，将产权过户至自己名下。
4.支付首付款：购房人需要按照合同约定支付首付款。
5.签署银行贷款合同：购房人需要选择合适的贷款方式，同时与银行签署贷款合同。
6.全款支付:在合同时间内支付全款，完成交付过程。
四、违约
开发商售房合同若存在违约行为，双方应按照约定承担相应的违约责任。开发商违约的形式一般包括：
1.未按合同约定时间交付房屋。
2.房屋交付后，存在质量问题或设施设备不符合约定。
3.开发商未能遵守法律和法规的规定。
购房人违约的形式一般包括：
1.未按照合同约定时间支付款项。
2.未能按照约定继续贷款。
3.转让房屋或未获得开发商的同意而进行大规模的改装。
在违约责任方面，合同中一般会约定违约金、赔偿金额等具体规定。如若无法达成一致，当事人可以向法院提起诉讼进行解决。
结论
开发商售房合同是一种买卖合同，其制定需要注意合同的基本情况、付款方式、交付标准以及违约约定等规定。当双方遇到纠纷时，应当妥善解决，避免上升到法律层面上。通过制定完善的合同规定，有利于保护双方的权益，更好地维护消费者的合法权益。同时也可以避免不必要的麻烦和经济损失。
售房合同 篇6
委托方(甲方)：_________________
身份证号码：___________________
地址：_________________________
电话：_________________________
代理方(乙方)：__________________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
职务：_________________________
电话：_________________________
甲乙双方经充分协商，就乙方接受甲方委托出售房屋事项达成一致，订立本委托。甲方承诺本委托期间不委托其他公司出售，也不自行出售。
第一条 委托的基本事项
甲方自愿将合法拥有的座落于______市______区______路______弄_____号______室的房屋(以下简称该房地产)全权委托给乙方居间出售。该房地产建筑面积为______平方米;产权证号______;租赁情况______;抵押情况______;附送设施设备有__________________。
第二条 销售价格与收款方式：
1、甲方确认本合同指定的房屋销售底价为________元/平方米，总价________元人民币，乙方可视市场情况高于底价销售，销售价超出甲方指定销售底价部分，甲方得____%、乙方得____%。若销售价低于甲方底价，须征得甲方书面认可;
2、甲方确认由乙方代收房款。
第三条 代理期限及代理权限
1、本合同代理期限为_____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。合同到期后，本合同自行终止。
2、 甲方全权委托乙方在不低于甲方售房底价的情况下与客户签订定房协议书，并代甲方收取房款。
3、在本合同有效代理期内，甲方不得指定其他人或中介机构销售该不动产。
4、委托期满仍未销出者，甲方授权乙方可在委托底价内下浮______ %出售。
第四条 代理费的收取
1、乙方的代理费为本合同所售不动产，在出售成功后按成交总额的____ _ %收取。代理费由甲方以人民币形式支付，由乙方从代收房款中扣除。
2、甲方在与乙方客户正式签订房屋买卖合同，乙方客户支付首期房款后，乙方即可获得本合同所规定的全部代理费。
3、甲方委托乙方在信息宣传系统上为该物业发布广告及带购房客户到现场看房，双方商定甲方向乙方支付信息发布费、产证鉴定费及服务费合计______元。
第五条 双方当事人权利义务
1、甲方在合同生效之后，对乙方在授权范围内的活动，不能任意干涉，双方遇有问题可随时研究协商;
2、乙方应认真负责行使甲方授予的权利，不得弄虚作假，更不得与第三人恶意通谋，欺骗被代理人;
3、乙方寻找适合购买该房地产的购买方并按政策协助办理相关过户手续。
第六条 违约责任
1、双方商定，有下列情形之一的，承担违约责任：
售房合同 篇7
甲方：(以下简称甲方)_________
乙方：(以下简称乙方)_________
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。结合本分项工程清包工承包施工的具体情况，就楼二次结构分项工程;甲方委托乙方施工。双方就本分项工程承包清包工施工事项协商一致，订立本协议。
第一条：工程概况
l.1工程名称：_________楼二次结构
1.2工程地点：_________
1.3工程规模：_________
第二条：工程承包范围及方式
2.1.承包方式：清包工劳务及自备铁丝、铁钉、扎丝等。
2.2.承包施工范围：
1、内外墙体砌筑;
2、二次结构钢筋植筋、所有钢筋制作安装、混凝土支模、搅拌浇捣;
3、安装龙门架;
4、屋面保温层及抹面分项工程;
5、主体结构验收前楼内垃圾清理;
6、二次结构的所有辅助材料和三级电箱以下的配电箱、电缆、电线、手提工具等。(甲方只提供龙门架、脚手架、二级电箱以上的配电箱、临时用水、用电和二次结构所用的主要材料)。
第三条：合同工期
3.1.开工日期：_________年_________月_________日
3.2.竣工日期：_________年_________月_________日
第四条：合同价的确定
合同单价为：_________元/㎡，计算方式为：实际总工程款=建筑面积单价。
第五条、工程质量要求
5.1.工程质量等级要求：必须达到合格工程标准;施工现场文明施工达到市级安全文明工地标准。
5.2.由乙方承包的工程，其质量必须达到合同约定的质量标准，如果质量未达到标准或因乙方对其它工程的影响而导致整体工程未能达到标准时，乙方承担全部经济损失，甲方有权拒付工程款。由于其它分项工程的原因而导致整体工程未能达到质量标准时，其责任乙方不承担。
第六条：工程款支付方式
6.1.双方约定;乙方进场施工必须自备一个月的生活费及其他所有辅材费。
6.2.每两层二次结构全部完工暂支付壹拾万元。
6.3.经市建设工程质量监督站和现场监理公司、甲方验收合格交付使用后10个工作日内支付乙方总工程款的_________%。
6.4.剩余%工程款1个月后，(注：如1个月维修期内乙方不安排维修人员及时维修，甲方自行安排维修人员施工，其费用由乙方承担)。甲方一次性支付给乙方。
第七条：产品保护和维修要求：
7.1.本工程的保修期从合同工程验收合格并办理交付使用甲方之日起计算，保修期限按国家规定执行。在质量保修期内，如出现工程质量及问题，乙方接到甲方修理通知后48小时内派人前来修理，否则甲方有权委托其他单位或个人修理，修理费从保留金中扣除，不足部分由乙方承担。
7.2.在施工过程中、交付使用前，乙方在合同内必须做好产品保护。如在交付使用前存在产品损坏、污染等均有乙方负责维修，其费用由乙方负责。
第八条：甲方的义务：
8.0.甲方施工现场施工员联系电话：负责工程施工管理、协调等各项工作。
8.1.按照施工实际需要甲方提供职工临时宿舍、临时用水、用电。
8.2.甲方负责提供施工图纸复印件和技术交底。
8.3.甲方负责监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工及行政管理事务。
8.4.甲方负责组织分项工程计量验收工作。
第九条：乙方的义务
9.0.乙方进场施工时配备施工负责人：，联系电话：，负责工程施工管理、协调工作。并且积极配合甲方施工现场的各项管理制度。
9.1.材料因保管不当、加工、制作不合理;造成的返工和浪费材料，均由乙方自行承担经济损失。
9.2.根据本合同协议条款严格按照图纸、国家或行业的有关规定和约定质量标准以及甲方的技术交底精心组织施工并按期完成全部承包施工内容。
9.3.应接受甲方现场代表的检查检验，为检查检验提供便利条件，承担因自身原因导致返工修改的全部责任和费用。在隐蔽工程覆盖前必须通知甲方到现场验收，否则将不予以计量。
9.4.乙方不得将本合同工程转让或分包。如果乙方违反此规定，将承担全部责任和由此造成的全部经济损失。(甲方有权拒付所有工程款)。
9.5.乙方在进场后不得以甲方的名誉承览其他工程项目，如若违反甲方将给予乙方处以本合同工程5%的违约处罚，乙方并承担由此给甲方带来的所有损失。
9.6.乙方所派项目管理人员不得擅自离开施工现场，必须在施工过程中跟踪管理、协调各项工作。如擅自离开施工现场;将按合同约定给于乙方每次500元/的经济处罚。(注：并且每天不少于一名管理人员在施工现场管理、协调各项工作)。
9.7.二次结构的所有辅助材料和三级电箱以下的配电箱、电缆、电线、手提工具等。(甲方只提供龙门架、脚手架、二级电箱以上的配电箱、临时用水、用电和二次结构、装修所用的主要材料)。
9.8.施工工具及机械设备的配备、维修、保管由乙方自负。
第十条：材料供应、管理及现场安全、生产管理要求
10.1.乙方应按照施工计划提前三天向甲方提出材料用量计划。如乙方不能及时提供材料计划，影响工程进度均有乙方承担一切责任及经济损失。
10.2.乙方所施工的区域，料具堆放、存放要整齐，每个班次必须做到“工完料净场地清”施工区域必须达到文明工地的要求和标准，如乙方在施工过程中浪费材料，甲方将视情节的大小，予以罚款处理。
10.3.乙方必须对自身的产品及施工、技术、质量、工期、安全、文明施工、消防等实行全面负责。如乙方未履行上述义务造成的工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
10.4.乙方应保障甲方不受由于本工程施工而造成的如下损失和索赔：
(1)任何人身伤亡，
(2)任何人身财产的损失或损坏;
(3)与此有关的索赔、诉讼及费用。
10.5.乙方应严格遵从甲方关于要求文明施工的各项规章、制度或规定和对文明施工的其它要求。乙方须负责本工程楼内的施工中所产生的垃圾的清理及处理，随时将施工垃圾清运出施工区域，堆放在甲方指定的位置。费用由乙方承担。乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生。
10.6.乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，责任及所发生的一切费用全部由乙方承担。乙方自备安全帽、安全带。
10.7.甲方向乙方提供施工区域图纸复印件一套。乙方根据需要时自行复印。
第十一条：争议的解决
甲乙双方在合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十二条：其它
12.1.未尽事宜双方另行协商确定。
12.2.本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
12.3.本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，工程交付使用后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
售房合同 篇8
甲方：
通讯地址：
乙方：
通讯地址：
依据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，甲方与乙方在平等、自愿的基础上，就乙方为甲方提供房屋出售居间服务的有关事项达成协议如下：
一、代理事项
1、甲方授权乙方代理出售位于____区域的房屋，建筑面积____平米，售价为人民币____万元整。
2、____（有/无）抵押，抵押人____，抵押金额____。____（有/无）租赁，租赁期限____。
二、代理期限
代理期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____年____月____天。
三、甲方义务
1、甲方应向乙方出示身份证、户口本、房产所有权证书或证明甲方对该房屋依法享有处置权的其他证明。
2、甲方不是产权人，应出具产权人已授权公证过的书面委托书。
3、甲方对所提供的上述资料的真实合法性负责。
4、甲方应对乙方的居间活动提供必要的协助与配合。
5、甲方不得在代理期限内及期限届满后____个月内与乙方介绍的承购人进行私下交易。
6、代理期限内甲方不得无故终止合同，因特殊原因需要终止合同的应提前____天书面通知乙方，并承担违约责任。
四、乙方义务
1、乙方应向甲方出示营业执照、房地产经纪机构资质证书等合法的经营资格证明。
2、乙方应认真完成甲方授权的代理事项，按照甲方的要求寻找承购人，将处理情况及时向甲方如实报告，并为承购人现场看房及甲方与承购人签订《房屋买卖合同》提供联络、协助、撮合等服务。
3、乙方收取必要费用、佣金的，应向甲方开具收费票据。
五、佣金及其他费用
1、佣金标准按照甲方与承购人实际成交房款总额（人民币）的____%计算。
2、甲方与承购人签订《房屋买卖合同》时，即向乙方支付全额（人民币）的____%佣金。
3、代理事项未完成的，乙方不得要求甲方支付佣金。
4、代理事项完成的，居间活动的费用由乙方负责。
5、支付方式：________。
六、违约责任
1、甲方未如约支付佣金、必要费用或者与乙方介绍的承购人进行私下交易的，应按照上述售价的____%向乙方支付违约金。
2、乙方提供虚假信息、故意隐瞒事实或有恶意串通行为的，应退还已收取的佣金，并赔偿甲方因此受到的损失。
3、本合同签订之日起此房屋由乙方独家代理，甲方不得在代理期间自付出售或通过其他中介机构（含个人）出售此房屋。否则，应向乙方支付上述房屋实际成交价（人民币）的____%作为违约金。
七、合同争议的解决方法
本合同履行期间发生争议的，双方友好协商解决，协商不能解决的，应向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他事项
1、本合同经双方签字或盖章后即生效，合同书一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等效力。
2、需要补充协议、确认书、委托书的，必须采取书面形式，并在甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：
证件号码：
签订时间：____年____月____日
乙方：
开户银行：
账户：
签订时间：____年____月____日
售房合同 篇9
卖方(甲方)：身份证号码：买方(乙方)：身份证号码：根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的39;原则，订立本合同，以资共同遵守。
第一条 甲方将XXX4号楼______单元______楼，房屋建筑面积______ 平方米出售给乙方。
第二条、 甲乙双方经协商达成一致，同意上述房产原价格为人民币(大写)：______________________ 元整。现价格为人名币（大写）：______________________元整。甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方一次性将房款付给甲方。
第三条 甲、乙双方同意本合同生效后，乙方定于________年____月____日将上述房款交付甲方。剩余欠款根据时间长短乙方应按银行正常利息付给甲方。
第四条
经甲乙双方协商一致同意，此房剩余的各项手续及费用由乙方自行交付，同时XXX售房部及物业部协助办理。
第五条 本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第六条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方：(签章)
乙方：(签章)________年____月 ____日欠条：________________欠________________人名币（大写）元整______________________签字
售房合同 篇10
一、甲方应在办理完立契过户手续之日起日内将该房产交付给乙方，并由丙方协助甲乙双方办理该房产的物业交割手续。
二、甲方承诺，自本合同签订之日起至该房屋物业交割期间，凡已纳入本合同（附件二）的各项房屋装饰及附属设施被损坏或被拆除的，甲方应按被损坏或被拆除的房屋装饰及附属设施评估值，向乙方支付赔偿金。
三、该房产交付前，因该房产所产生的各项费用如：水、电、煤气、物业、供暖等费用，由甲方承担；该房产交付并签订《物业交接单》后，因该房产所产生的各项费用如：水、电、煤气、物业、供暖等，由乙方承担。该房产交付时，甲方应带给上述费用交纳的缴费凭证。
四、如该房产原产权单位要求立契过户前签订物业、供暖协议并提前预付物业、供暖费用的，乙方应按照原产权单位要求办理。
五、甲方交付该房产的装修、设备状况应贴合国家安全标准。
第六条甲、乙、丙三方义务
一、甲方义务
1、甲方保证所带给该房产资料的真实性和齐全性，并贴合国家及北京市房屋上市有关规定及政策法规，委托上市房屋交易的合法权利。
2、甲方保证自签订本合同之日起，上述房屋不再另售第三方，否则，除应支付给乙方的违约赔偿外，还应支付给丙方总房款的3%作为居间服务报酬，如已由乙方支付给丙方，则甲方应按此比例和数额支付给丙方。
3、如乙方需要申请银行贷款，甲方应保证随时配合乙方及丙方按时到银行提交资料并签字。
4、在签订本合同后，甲方务必按约定时间与乙方共同到房地产管理部门办理房屋交易过户手续，按期如数缴纳合同第二条第三项资料中约定的由甲方缴纳的税费，超过期限视为违约。
5、甲方保证该房产在交易时没有权利瑕疵，不存在抵押、欠缴税费等状况。若有银行按揭，手续应已在本次交易前办妥。交易后如有上述未清事项，导致第三方主张权利，由甲方承担违约职责。
6、甲方保证按本合同的相关约定向丙方支付居间服务代理费。
二、乙方义务
1、乙方承诺带给的相关资料真实有效。
2、乙方承诺按照本合同第二条的约定，按期如数支付购房定金、购房款及由乙方缴纳的税费。
3、带给该房产过户交易和银行贷款时所需的相关证件及材料的原件和复印件，并保证在办理过户交易手续时按时到场。
4、若乙方申请银行按揭贷款，需及时向丙方带给贷款所需资料并到场签字。
5、乙方保证按本合同的相关约定向丙方支付居间服务代理费。
三、丙方义务
1、见证并监督本合同的执行。
2、代办该房屋过户、贷款的相关手续。
3、在甲乙双方已交付丙方过户所需各项税费的前提下，代为缴纳。
4、甲、乙双方发生违约或争执等情形时，应出面予以协调；协调无效时，应采取中立态度，并证明事实。
售房合同 篇11
开发商售房合同
随着房地产市场的发展，房地产交易逐渐规范化。在购房过程中，开发商售房合同是必不可少的一份文件，它是双方交易的基础，也是保障双方权益的重要保障。本文将围绕开发商售房合同展开探讨，包括定义、合同内容、签订流程以及注意事项等方面，希望能够对广大购房者提供一些帮助和参考。
一、定义
开发商售房合同是指某个开发商向购房者出售某个房产时所签订的法律文书，也是买卖双方在购房过程中所达成的一份协议。该协议明确了双方的权利和义务，是购房者在购房过程中的重要保障。
二、合同内容
1.房屋基本信息：包括房屋地址、使用面积、产权性质等相关信息。
2.价格及付款方式：包括房屋销售价格、首付比例、余款支付方式、房屋交付标准等相关条款。
3.房屋交付标准：包括房屋交付时间、完工标准、物业服务等相关内容。
4.房屋质量保证：包括房屋质量保证期限、质量保证标准等相关内容。
5.违约责任：包括违约方应承担的违约责任、解除合同的程序及相关条款等。
三、签订流程
1.购房者选择合适的房源后，与开发商签订《商品房购房意向书》。
2.购房者根据《商品房购房意向书》的内容来签订《商品房认购书》，并交纳一定金额的定金。
3.开发商在规定时间内将购房者的积分转换成房源，并向购房者提供《商品房预售合同》，约定各项交付标准。
4.购房者按照合同约定支付首付款和尾款，并在合同规定的时间内办理相关手续。
5.购房者按照相关程序进行物业转移和房产登记等后，即可获得房产使用权证。
四、注意事项
1.房屋产权证必须真实有效，购房者应核实清楚。
2.购房者应认真了解房屋的质量保证期限和标准。
3.在签订合同时，应仔细阅读合同的所有条款，了解合同内容。
4.购房者应按时支付首付和尾款，否则会被认定为违约，承担相应法律责任。
5.购房者应在签订合同时，向开发商提出有关房屋的疑问，尽可能地保障自己的权益不受侵害。
综上所述，开发商售房合同是购房过程中非常重要的一份合同，对于购房者来说，签订此份合同是对自己资产保值增值的一种保障。同时，购房者在签订合同时也要认真阅读合同内容，了解自己的权益和义务，避免在购房过程中出现任何问题。
售房合同 篇12
甲方(出卖方)：
乙方(买受方)：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，共同合意订立本合同，以兹各方共同遵守。
第一条房屋信息
一、甲方自愿出售的房屋(以下简称该房屋)位于_____市____区____路________小区________号楼________单元____层____号，该房屋用途为_________，建筑面积为____平方米(其中实际建筑面积____平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____平方米，具体以该房屋产权证标注面积为准)。
该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
二、鉴于该房屋暂时未取得房屋产权证书，甲方保证上述陈述符合基本事实，保证该房屋不受他人合法追索;保证在交易时该房屋没有产权纠纷;没有对该房屋设立抵押、质押、出租等，并确定自己可以成为该房屋的产权所有人。
否则由此导致乙方受到损失的，甲方应予赔偿。
三、乙方保证对该房屋已做充分了解，并愿意购买;甲方保证已如实陈述该房产权属状况、相关关系等合理事项。
第二条房屋成交价格及付款方式
一、成交价格：
1、甲、乙双方经协商一致，同意该房屋交易价格为人民币____元(大写____元整)。
2、该房屋交易所可能产生的包括但不限于二手房交易税、过户费等税费，甲乙双方约定选择以下第___种方式处理：
(1)由___方单方完全承担。
(2)按实际产生数额，由甲方承担____%，乙方承担____%。
双方约定该类费用在缴纳当日据实结算。
此类税费的缴纳，对外由甲方负责，乙方应该给予积极的配合和协助。
二、付款方式：
1、乙方应在签订本合同当日，预先支付总房款的____%，即人民币____元(大写____元整)，作为预付款。
2、甲乙双方正式为该房屋办理完成过户手续的当日，乙方将总房款的____%即人民币____元(大写____元整)，一次性支付给甲方。
双方约定选择第____种作为支付方式：
(1)现金支付。
(2)转账支付。
乙方提供的开户行________________户名____________卡号________________。
第三条房屋交付
一、双方约定甲方在本合同签订之日起____日内将该房屋交付给乙方使用，除本合同另有约定外，甲方应在交付房屋前将室内物品清空并打扫干净。
二、双方约定于本合同签订之日起____日内到有关部门办理物业服务、有线电视、固定电话、水、电、气、暖等相关附属设施的变更手续。
三、该房产交付前，因该房产所产生的各项费用，包括但不限于水、电、煤气、物业、供暖等费用，由甲方承担;该房产交付并签订《物业交接单》后，因该房产所产生的各项费用包括但不限于水、电、煤气、物业、供暖等，由乙方承担。
该房产交付时，甲方应提供上述费用交纳的缴费凭证。
四、甲方如在该房屋上落户有户籍关系的，应当在该房产交付乙方使用前将该户籍关系迁出。
五、甲方交付该房产的装修、设备状况应符合国家安全标准。
第四条甲、乙双方义务
一、甲方义务
1、甲方保证所提供该房产资料的真实性以及该房屋的可出售性，并符合有关法律法规。
2、甲方保证自签订本合同之日起，上述房屋不再另售第三方、不以任何方式用于包括但不限于出资、质押、抵押、出租等的处分。
3、签订本合同后，当可办理房产过户手续时，甲方应当积极、及时与乙方共同到房产管理部门办理房屋交易过户手续，按期依本合同约定如数缴纳税费。
4、甲方保证该房产在交易时没有权利瑕疵，不存在包括但不限于抵押、质押、出租、欠缴税费等情况。
若有银行按揭等，手续应已在本次交易前办妥。
交易后如有上述未清事项，导致第三方主张权利，由甲方承担违约责任。
5、甲方如违反上述条款，由此造成的一切法律后果与额外费用由甲方独自承担，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿。
二、乙方义务
1、乙方承诺提供的相关资料真实有效，符合法律规定。
2、乙方承诺按照本合同第二条的约定，按期如数支付购房预付款、购房款及由乙方应缴纳的税费。
否则，乙方应当依本合同约定承担相关的违约责任。
3、乙方积极提供办理该房屋过户等程序时所需的相关证件及材料的原件和复印件，并保证在办理过户交易手续时按时到场。
4、乙方保证积极配合甲方办理房产过户、缴纳各项税费等工作。
若因乙方原因导致本合同无法正常履行的，乙方应对甲方的损失承担赔偿责任。
5、乙方如违反上述条款，由此造成的一切法律后果与额外费用由乙方独自承担，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。
第五条违约责任
一、若甲方逾期交付该房产，则每逾期一日，甲方均应按该房屋价格的______向乙方交付违约金，逾期超过____日的，乙方有权单方解除本合同，甲方应在三日内将乙方已付房款退还，并以本款标准向乙方支付逾期____日的违约金。
二、若乙方逾期付款，则每逾期一日，乙方均应按逾期款的______向甲方支付违约金，逾期超过____日，甲方有权单方解除本合同，甲方应在三日内将乙方已付房款退还，并有权从乙方的预付款中按本款标准扣除乙方逾期日的违约金。
三、甲方若违反本合同第四条第一款除第2项之外的约定的，应对给乙方造成的各项损失承担赔偿责任。
若甲方违反本合同第四条第一款第2项约定;或因甲方无正当理由拒绝将该房产出售给乙方;或因甲方违反本合同的约定导致合同无法全部执行或被迫解除，甲方应将已收的'乙方房款全额退还;并向乙方支付总房价的____%作为违约金。
四、若因乙方违反本合同第四条第二款所约定义务，导致该合同无法履行或被迫解除的，乙方应向甲方支付总房价的____%作为违约金。
五、在办理过户等过程中，若因甲、乙任何一方单方违约或延误，而致使另一方遭受损失，另一方有权要求对方承担赔偿责任。
第六条不可抗力
本协议履行期间，因地震、战争等不可抗力因素或国家政策调整，致使本合同无法履行，本协议自行终止，双方互不承担责任;甲方在本协议终止后三个工作日内将已收房款全额退还乙方。
第七条特别约定
一、甲方及甲方继承人承诺，在该合同履行过程中，因甲方死亡造成该房屋成为遗产的，甲方继承人应当承认并继续全部履行本合同所约定事项。
否则，甲方及其继承人应当向乙方支付该房屋当时市价的____%作为违约金。
二、自本合同签订之日起至____年____月____日止，若该房屋仍无法顺利过户到乙方名下的，本合同自动终止。
乙方在此期间内入住该房屋的行为视为对该房屋的租赁，乙方应向甲方支付每年____元(大写____元整)的费用做为租金。
此后是否继续租赁以及相关费用的多少由双方另行约定。
三、本合同生效之日后，基于该房屋所得的所有合法收益均应归乙方所有，需要以甲方名义办理的，甲方应当给予无条件的积极配合。
在此过程中所产生的合理费用均由乙方负担。
若一方违反本条约定，则违约一方应全额赔付守约一方的实际经济损失。
第八条解决争议的方式
本合同在履行中产生的争议事项，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第九条其他
本合同一式三份，甲乙双方各持一份。
另一份在办理产权变更登记时留存房屋产权登记机关。
本合同自签字之日起生效。
未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，除特别指明外，补充协议具有与本合同同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
______年______月____日______年______月____日
售房合同 篇13
开发商售房合同：签约买房注意事项
在现代社会，买房是人生重要的事情之一。随着时间的推移，越来越多的人希望通过购房来实现自己理财计划或者实现梦想。然而，签署开发商售房合同时不慎犯错将对你的未来生活造成不良影响。本文将详细介绍开发商售房合同注意事项。
第一点：合同条款的清晰度
在签署开发商售房合同之前，首先需要注意的是这份合同的清晰度。如果合同中只有简略的条款，需要细节自己理解，那么这份合同将不利于双方有效执行该合同。因此，在签署该合同之前，要确保条款中没有任何模糊点，并且客户可以完全理解所有条款和条件。
第二点：财务条款的明确
在签约购房时，合同中的财务条款将是最关键的因素之一。这部分将涉及贷款的利率、首付款金额、房款支付计划，以及其他任何与钱有关的事情。因此，客户必须了解每个条款的含义，并向开发商提出任何问题或疑虑，以确保不会在未来遇到任何意外费用。特别是对于购房贷款的情况，必须细致地了解贷款方式、利率、期限等。
第三点：物业维护条款的明晰
在购房合同中，物业维护条款也非常重要。特别是对于那些购买联排别墅或公寓的人来说，物业维护将涉及到自来水、电力等公共设施的服务，如果维护不到位，将影响您未来的生活。在选择开发商时，需要确认物业管理服务的质量，并确保合同中列明所有的物业服务条款，并向开发商询问他们将如何对这些服务进行维护。
第四点：提前了解开发商
前往签署开发商售房合同之前，建议提前对开发商进行全面调查了解。要寻找开发商的历史记录和经验，查看此前 sales 纪录、质量问题及其对待过程。这些信息可以帮助你更有效地评估开发商的真实情况，查看是否有过任何不良记录，以及他们是否值得信任。
第五点：详细检查房产状况
在签署开发商售房合同之前，还需要对物业进行仔细检查。主要包含房屋质量、房屋内部设施、是否有任何新的施工等。这将使你更全面地了解物业现状，确保在签署合同时没有任何马虎和避免未来需要进行额外的维修费用。
最后，对于开发商售房合同，签约买房时需要注意的事项不仅包括上述方面，还需要注意贷款政策、税收政策等法律规则，签署合同时，建议特别仔细，对比其他房产开发商合同，避免盲目签署未来产生不必要麻烦。
售房合同 篇14
卖方： （以下简称甲方） 现住址： 身份证号：
买方： （以下简称乙方） 现住址： 身份证号：
甲方位于开阳县城关镇六块碑建有五层砖混结构私房一栋，其四至界线为东至刘和平界，南至胡仕明界，西至吴老七界，北至刘和平界，房屋建筑面积约90平方米，经甲乙双方友好协商，甲方将该房屋一楼面积的使用权及所有权出售给乙方永久性所有权。现就相关事宜达成以下个人房屋转让合同条款。
第一条
1、甲方还未取得国家正式颁发的规定房屋所有权证书，若甲方有备件办理该房的《房屋所有权证书》，甲方应为乙方一并办理，乙方应负责相应的费用。
2、乙方现暂未开办水、电户头，水、电均搭用甲方户头，但相应的费用由乙方负责，直到乙方开办好水、电户头为止。
3、该房屋有人行通道，乙方不能干涉。
4、甲方已征得该房权利共有人的一至同意后转让该房。
5、该房屋化粪池上间房屋由甲方可以使用，但所有权属乙方。
第二条 房屋售价
双方同意上述房屋售价总价款全计人民币60800.00元（大写：陆万零捌佰元整）。
第三条 付款方式
本合同甲乙双方签字，款已付清。
第四条 个人房屋转让合同的违约责任
甲乙双方合同签定后，不许悔约（如有悔约，由悔约方按该房屋总价的30%支付另一方违约金）。
第五条 本合同自签字之日起生效，具有法律效益。
第六条 如有拆迁，补偿金属乙方所得。
第七条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
卖方（签字）： 卖方权利共有人签字：
买方（签字）： 买方权利共有人签字：
合同签字时在场人签字：
合同签定时间：二0XX年 月 日
售房合同 篇15
卖方：_______________（简称甲方）身份证号码：_____________________
买方：_______________（简称乙方）身份证号码：_____________________
甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商，一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。
第一条
甲方愿将自有坐落_________市_________路_________号房屋_________间，建筑面积_________平方米售卖给乙方。
第二条
甲方出售给乙方的房屋东至_________，南至_________，西至_________，北至_________（附四至平面图一张）。其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、灶间及其他设备。
第三条
上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款人民币_________元，由甲方售卖给乙方。
第四条
房屋价款乙方分三期付给甲方。第一期，在双方签订买卖合同之日，付人民币_________元；第二期在交付房屋之日，付人民币_________元；第三期，在房屋产权批准过户登记之日付清。每期付款，甲方收到后出具收据。
第五条
甲方应自本合同签订日起_________天内将房屋腾空，连同原房屋所有权等有关证件，点交乙方，由乙方出具收到凭证。
第六条
在办理房屋产权移转过户登记时，甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告。如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，致影响产权过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。
第七条
本合同签订前，该房屋如有应缴纳的一切捐税、费用，概由甲方负责。本合同发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。其他税费按有关法律规定，各自承担。
第八条
甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价的总额_________‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方得解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。
第九条
乙方全部或一部分不履行本合同第四条规定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日_________‰计算的违约金给与甲方。逾期超过_________个月时，甲方得解除本合同。解约时，乙方已付的房价款作为赔偿金归甲方所有。
第十条
甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，致影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。
第十一条
交屋时，乙方发现房屋构造或设备与合同约定的不符，经鉴定属实，甲方应于_________个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用在房价款中扣除。如修理仍达不到合同约定的要求，乙方得解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款后，并按本合同第八条规定承担违约责任。
第十二条
房屋所占用的土地（包括庭院围墙等）所有权属于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。
第十三条
本合同的附件与合同有同等效力。
第十四
条本合同一式_________份，甲乙方各执_________份，另_________份分别送交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续。
甲方（签字）：___________方（签字）：____________
签订时间：_______年____月____日_______年____月____日
20xx广州售房合同篇4甲方（卖方）：身份证号：乙方（买方）：身份证号：
甲乙双方在平等自愿，协商一致的前提下，达成如下协议：
一、甲方自愿将其位于__ _____小区___号楼___单元___楼___户一套房产以人民币___拾___万___仟___佰___拾___元整（￥__ _____元）的价款出售给乙方。
二、该套房产是现房，系__ _____单位福利楼房，包括楼房建筑面积___平方米、车库___平方米和分摊的公用建筑面积____平方米。
三、甲方保证合法取得该房产所有权，产权无争议，保证在乙方付清全部房款后转让与该房产有关的一切合同、文书资料等权利凭证。本协议签订后，甲方对该房产的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。协议签订之日乙方将上述房款一次性交付甲方。
四、本协议签订时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。
五、本协议签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的该房产各项权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本协议签订后，甲方不得以该房产为关联与他人订立任何合同。
六、甲方保证在交接时房屋没有产权纠纷和财务纠纷，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务纠纷造成房屋被司法机关查封、处置、被第三人追索，概由甲方负责处理并承担相应的责任，与乙方无关。
七、如果甲方出售的房屋因规划部门、设计部门的原因影响房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。乙方购买甲方房产后，如遇拆迁等情况，所获补偿等归乙方所有，与甲方无关。
八、本协议一经确定，双方共同遵守，不得违反。如有违约，需赔偿对方由此造成的损失。
九、本协议在履行中若发生争议，由甲、乙双方协商解决。本协议中未详尽事宜，由甲、乙双方另行协商，并可签订补充协议，补充协议与本协议具同等效力。
十、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。
十一、本协议一式三份，效力等同，甲方、乙方、见证人各留存一份。
甲方（卖方）：____
____年____月____日
乙方（买方）：____
____年____月____日
证明人：____
____年____月____日
