【#实用文# #工程欠条诉状范本#】随着法律观念的日渐普及，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是好工具范文网小编为大家收集的工程合同纠纷起诉状，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程欠条诉状 篇1
尊敬的领导：
由河南金黄河水利工程有限公司承建的十五里河综合治理工程2标段，合同工期为150天（开工日期20xx年7月7日，竣工日期20xx年12月4日），实际工程施工历时达到856天，因以下原因导致工程延期706天。
延期主要原因：
1、开工前期桩号K4+150处及K6+852处杨树林征地迁移问题，致使河道工程延期130天；
2、在施工老包河大道桥时，原投标考虑全封闭施工，合肥及义城的来往车辆从新包河大道行驶，但上游新包河大道高架正在施工，导致来往车辆无法通行，经市重点局领导及相关部门领导研究决定，在老包河大道桥东西两侧修建临时便道，致使施工工期延期152天；
3、因地基勘测原因，在施工老包河大道桥时，桥梁桩基下有废弃的'自来水钢管及老桥毛石砼桥台，致使桥梁桩基工程推迟74天；
4、因截污管道19#至20#人工顶管工程变更，使工程延期95天；
5、老包河大道西侧附近有自来水管道，使新建河道无法开挖。自来水管道迁移需待上游新包河大道高架施工完成后在改线，致使河道工程延期180天。
6、排涝站拆除、电缆线保护、新改为19#至26#截污管道砼包管等变更事项，致使施工工期延期75天。
鉴于上述情况，恳求建设单位给予本工程延期至20xx年11月10日。
xxx
20xx年xx月xx日
工程欠条诉状 篇2
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期：
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数××天
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
金额（大写）：××元（人民币）
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
承包人：
发包人：
签订日期：
工程欠条诉状 篇3
发包人（甲方）：________________________
承包人（乙方）：________________________
双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本协议。
一、工程概况
工程名称：____________________________
工程地点：____________________________
工程内容：____________________________
二、工程承包范围
承包范围：_____________________面积为准
三、协议工期
开工日期：______年______月______号
坯房竣工日期：______年______月______号 （中途如有下雨一天则往后推迟一天）
竣工日期：______年______月______号
协议工期总日历天数：______天
四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延
1.设计变更和工程量增加；
2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；
3.不可抗力自然条件；
五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。 因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：__________县质量检测局为准 。（ 不包括材料质量）
七、协议价款
金额： 建筑面积每平方米￥______元 × 建筑面积的总平方米
工程预支款：￥______万元
竣工日付款：余下总金额的______%
工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款
八、组成协议的文件
1.本协议协议书
2.标准、规范及有关技术文件
3.图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。
九、乙方向甲方承诺按照协议约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。
十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。
十二、本协议正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
十三、协议生效
协议订立时间：________ 年_______月______日
协议订立地点：_________________________________________
本协议双方约定___________________________________后生效。
发包人：（签名）_______________
电话：_________________________
住所：_________________________
承包人：（签名）_______________
电话：_________________________
住所：_________________________
签订日期：
工程欠条诉状 篇4
原告：_______________
法定代表人_______________
职务:董事长
住__________市__________区__________街__________号楼__________室
邮编：________________
电话：_____________
被告：________________
法定代表人_______________
职务:总经理
住__________市__________区__________号
邮编：______________
电话：_____________
案由：_________________建设工程施工合同纠纷
诉讼请求
1、判令被告立即返还保修款62259.24元，延迟支付的违约金巧6694.12元；以上两项共计68953.36元；
2、以上金额截至__年8月15日，逾期支付，则以62259.24元为基数，按每日0.024%支付逾期利息；
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由
原告与被告于_____________年__________月__________日签订了工程施工合同，按照合同约定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目b区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同还约定工程款的5%作为保修款，保修期自竣工之日起18个月，项目最后的'结算金额为1245184.72元，所以被告留存保修款62259.24，保修期至_____________年__________月__________日。然而，过了保修期后，该项目并未发现质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。
原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已构成违约，严重损害了原告的合法权益，故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提起诉讼，请求依法裁判。
__________市__________区人民法院
具状人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
工程欠条诉状 篇5
尊敬的领导：
我公司所承担的XX工程项目，原计划于20XX年XX月完成总工期，但由于多种原因，在不断的推进中出现了一些延期的情况。在此，我谨向您说明此次工程延期的原因及对策。
1、政府审核环节延期
该工程项目涉及到一些政府审核流程，由于相关政府机构审核的时间紧，流程多，一些环节的缓慢推进，导致了整个工程项目的工期延长。为了避免类似情况的再次发生，我公司将积极与政府相关机构进行沟通，加强协调，争取提前开始审核流程，以便更早地完成审核。
2、材料配送延期
由于该工程项目所需的部分建材来源于外地，尤其是一些大型的钢铁材料，由于货运公司的一些管理不善，导致了货物的配送延误，进而影响到项目的.进展。为了避免货物配送延误问题的再次发生，我公司将更为关注物流公司的管理情况，选择其稳定可靠的供应商，确保货物按时到达施工现场。
3、人员调配延期
受到一些其他项目的影响，我公司在某些时段内需要调整工程项目人员的配合，导致了工程项目的建设受到一定的影响。为此，我们将加强人员调配的统筹管理，确保每位员工出勤时间和职责分工都得到了合理安排。
4、天气原因延期
工程项目运行周期在很大程度上取决于天气条件。在某些恶劣天气条件下，例如大雨、大雪等，由于现场施工不方便，建筑进度被迫停滞。这些天气因素是我们无法控制的，但我们会就此情况加强工程时间进度的把控，计算出适当的延期时间，确保能够尽快把工程恢复到正常的进度上来。
总之，我公司将在以上原因的基础上，对工程项目进度进行合理调整，以保证在新的工期安排内依旧能够按计划完成该工程项目。我们将把这一经验应用到其他工程项目中，确保能够更好地完善公司管理体制，提高工程质量和服务质量。如果您还有其他的问题和建议，请不要犹豫，随时与我们联系。
谢谢！
此致
敬礼
xxx
20xx年xx月xx日
工程欠条诉状 篇6
xx房地产开发建设有限公司：
我方承建贵司的《xx项目二标段工程》已完成了1—4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层；地下室结构完成2500m2；水电预埋等工作。我方的《合同（协议）支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支（大写）肆佰万元整，（小写）元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。
附件：（合同（协议）支付申请表；合同（协议）支付记录明细清单；工程管理确认报告；合同条件支付清单）各壹份。
项目负责人：
日期：20XX年X月X日
工程欠条诉状 篇7
原告：_________________李__________（王和李的`女儿），女，__________岁，住址：_________________
法定代理人：_________________王__________，女，__________岁，住址：_________________单位：_________________
被告：_________________李__________，男，__________岁，住址：_________________
诉讼请求：_________________
1、判令被告支付抚养费__________元。
2、诉讼费由被告承担。
事实与理由：_________________
__________年__________月__________日，原告的父母离婚，法院判决被告每年支付给原告抚养费1000元，但是判决至今，被告从未支付过抚养费，为了维护原告的合法权益，现向贵院提起诉讼，要求被告支付原告抚养费__________元，望贵院判如所请。
此致
__________人民法院
起诉人：_________________
__________年__________月__________日
工程欠条诉状 篇8
关于本公司承建XXX食品集团有限公司投资的XXXA2#楼经济适用房及宿舍楼工程，按合同约定每栋每4层结算进度款，以20xx年4月23日报送业主审批工程进度款470万元，已经过业主相关部门审批、XX董事长批准确认。我方多次催讨并以催款通知书面形式催款、打电话给XXXX不接、多次找不到他人，难得一见，发信息不回，催讨无果，一拖再拖被骗至今，实在无奈求助于政府相关部门给我们农民工讨公道，为了维护我们农民工的合法权益，根据中华人民共和国中央人民政府印发文件《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，为维护建设领域农民工合法报酬权益，规范建筑企业支付行为制定的实施办法，为民办实事，漳浦县劳动社会保障行政部门、建设行政主管部门以及政府相关部门督促欠薪单位，依据相关法律规定给予立案查办，早日发放工程进度款，偿还农民工的血汗钱。
福建XXXX建筑工程有限公司
XXX工业园A2楼项目部
20xx年5月28日
工程欠条诉状 篇9
申请人：
住所地：
法定代表人：
委托代理人：
被申请人：
住所地：
法定代表人：
案由：
请求事项：
请求裁决被申请人支付我司工程款人民币xx元和利息xx元。
仲裁案件受理费和处理费由被申请人承担。
20XX年x月x日xx市x投资发展有限公司与我司签订了《xx中心大厦工程施工合同》，由我司承建xx中心大厦。现该大厦的建设工程早已竣工验收，x市某投资发展有限公司将此大厦交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就该项工程的工程款等事项，经x市某投资发展有限公司(为甲方)和某酒店(深圳)有限公司(为丙方)与我司(为乙方)于x年x月x日协商，达成一致意见如下：“一、甲乙丙三方根据实的给付义务。乙方同意丙方以提供消费额度给乙方及其授权的人员在某酒店签单消费的办法抵偿甲方尚欠乙方的工程款人民币xxx万元”。同时，甲乙丙三方并签订《具体消费办法》，该办法第三条约定“消费项目及内容：客房、会议厅、餐饮、娱乐、商务等酒店能提供的各项服务。如丙方无法或拒绝约定的消费办法给乙方及其授权的人员签单消费时，则乙方有权取消丙方以消费额度抵偿债务的方式，并有权要求甲方和丙方任何一方或两方以货币给付的形式履行剩余工程款的给付义务，并自当日起按银行同期贷款利率计算。”
上述协议签订后，我司依约自20xx年开始，在某酒店接受xx酒店(深圳)有限公司按上述约定提供的消费项目的服务内容进行消费。但自x年x月以某酒店(深圳)有限公司就违反该协议停止我司及其授权的单位和人员的'上述约定签单消费，拒绝我司餐饮消费的签单，其后相继了停止我司客房、会议厅、餐饮、娱乐及其他服务消费的所有签单。为此特申请裁决我司上述请求事项。
申请人：
20XX年XX月XX日
工程欠条诉状 篇10
原告：____________，女，________年____月____日出生，____族，住址：____________________，身份证号码：_________________
被告：____________(又名：____________)，男，________年____月____日出生，____族，住址：____________________，身份证号码：_______________
诉讼请求：
1、判令被告立即向原告偿还所欠借款余款________________元整，合计人民币____________元;
2、判令被告立即向原告支付以上款项从________年____月____日至________年____月____日(暂计至起诉时止)的利息，合计人民币________元。
以上1、2项共计：________________元;
3、判令被告承担本案的诉讼费用。
事实及理由：
________年____月____日，被告________(又名：_____________)因欠缺资金，以宅基地使用证作抵押向原告借款________元整(￥________元)。双方签订了《协议书》，约定借款期限为壹年，还款期限为________年____月____日至________年____月____日，并由被告向原告出具了欠条一份。借款后，被告于________年____月____日归还了________元整(￥________元)，余下________元至今未还，经原告多次追收无果。
原告与被告签订的`《协议书》合法有效，受我国有关法律的保护，现被告的行为已违反双方协议的约定，按《民法典》的规定，被告应向原告支付逾期利息____元(中国人民银行规定的金融机构现行利率水平计收逾期贷款利息)。
为维护原告的合法权益，鉴于上述事实和理由，特向贵院提起诉讼，恳请贵院依法支持原告的诉讼请求。
此致
_____________区人民法院
具状人：____________
__________年____月___日
工程欠条诉状 篇11
原告：________________法定代表人_______________，职务董事长，住__________市__________区__________街__________号楼__________室，邮编：________________电话：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，职务总经理，住__________市__________区__________号，邮编：______________电话：_____________
案由：_________________建设工程施工合同纠纷
诉讼请求
1、判令被告立即返还保修款_________________元，延迟支付的违约金_________________元；以上两项共计_________________元；
2、以上金额截至____年_____月_____日，逾期支付，则以_________________元为基数，按每日_________________%支付逾期利息；
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由
原告与被告于_____________年__________月__________日签订了工程施工合同，按照合同约定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的`外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同还约定工程款的______%作为保修款，保修期自竣工之日起______个月，项目最后的结算金额为_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，过了保修期后，该项目并未发现质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。
原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已构成违约，严重损害了原告的合法权益，故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提起诉讼，请求依法裁判。
此致
__________市__________区人民法院
具状人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
工程欠条诉状 篇12
原告_________，男，汉族，______年______月______日出生，住址：_________
被告_________，男，汉族，______年______月______日出生，住址：_________
被告_________，男，汉族，______年______月______日出生，住址：_________
诉讼请求
一、要求判令解除原、被告之间签订的《上海市房屋租赁合同》；
二、要求判令两被告返还租用房屋；
三、要求判令两被告支付房屋租金人民币156，000元；
四、要求判令两被告支付迟延支付租金的违约金人民币55，836元（按每天所欠租金的3%暂计至起诉之日，实际要求计算至被告履行之日）；
五、要求判令两被告支付房屋使用费人民币12，000元（暂计至____年4月20日，实际要求计算至被告返还房屋之日）；
六、要求判令两被告支付使用承租房屋产生的水、电和燃气等费用（暂计）人民币60，676.68元（实际要求计算至被告返还所占用房屋之日）；
七、要求判令两被告支付物业管理费人民币2，290.86元。（_______年01月至03月的费用，实际要求计算至被告返还占用房屋之日）；
八、本案诉讼费用由两被告承担。
事实与理由
_______年4月20日，被告因______店铺经营需要而与原告签订《上海市房屋租赁》，合同约定：原告将其位于松江区_________镇_________北路_________号、______号和______号的房屋（以下简称“该房屋”）出租给被告_________、_________。该房屋的租期为_______年4月20日至_______年5月31日止，其中，_______年4月20日至_______年5月31日为免租期。该房屋月租金为人民币36，000元（叁万陆仟圆整），且该租金自合同签订之日起12个月内不变。另外，月租金的支付方式为：租金按每三个月为一期支付，被告于本合同签订后7个工作日内支付首期租金，以后支付时间为每年的`8月、 11月、 2月、 5月份的20日前。被告逾期支付租金的，逾期一日，则每日按应付未付部分的3%支付违约金。此外，租赁期间，使用该房屋所发生的水、电、燃气、通讯、设备和物业管理等费用由被告承担。
合同签订后，被告在租赁期内未按期支付租金和水、电、燃气、物业管理等费用，已构成根本性违约，严重损害原告合法权益。经原告多次催讨后，被告仍未支付上述费用。因此，根据《上海市房屋租赁合同》第九条第二款之规定，原告于____________年______月______日发出《解除合同通知书》。
综上，原告为维护自己的合法权益，特诉至贵院，请依法支持原告诉请。
此致
______人民法院
具状人：_________
_______年______月______日
工程欠条诉状 篇13
发包人（全称）：
法定代表人或其委托代理人：
承包人（全称）：
法定代表人或其委托代理人：
根据《民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就__________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：___________________________。
2、工程地点：___________________________。
3、工程立项批准文号：___________________。
4、资金来源：___________________________。
5、工程内容：___________________________。
6、工程承包范围：________________________。
二、合同工期
计划开工日期：_______年_______月_______日。
计划竣工日期：_______年_______月_______日。
工期总日历天数：_______天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准与验收
工程质量符合_____________________标准。
工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
四、签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为：_______人民币（大写）（￥_______元）；
其中：
（1）安全文明施工费：_______人民币（大写）（￥_______元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：_______人民币（大写）（￥_______元）；
（3）专业工程暂估价金额：_______人民币（大写）（￥_______元）；
（4）暂列金额：_______人民币（大写）（￥_______元）。
2、合同价格形式：_______。
五、项目经理
承包人项目经理：___________；联系电话：_______________。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、质量保修
1、本工程保修期限为______年，自工程竣工验收合格起算。
2、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。
3、乙方保修联系电话：_____________；乙方保修联系人：_____________。
九、签订时间
本合同于_______年_______月_______日签订。
十、签订地点
本合同在___________________签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同________________自生效。
十三、合同份数
本合同一式_____份，均具有同等法律效力，发包人执_______份，承包人执_______份。
发包人：（公章）
______年_____月_____日
承包人：（公章）
______年_____月_____日
