【#实用文# #版技术承包合同协议(分享10篇)#】"版技术承包合同协议"是我们从网络收集和整理的,期望这些信息能对你在取得更好成绩方面有所助益。为了在这个不断变化的世界中不被淘汰,合同已经成为一项不可替代的事物。签署合同是确保双方在出现问题时有证据可依的有效方式。
版技术承包合同协议 篇1
甲方: (以下称甲方)
乙方: (身份证 ) (以下称乙方)
为优质、快捷完成昌达停车场场平工程的施工设计及概(预)算任务,经甲乙双方平等协商,甲方将停车场场平工程的施工初步设计及概(预)算方面的工作承包给乙方,并达成以下协议:
一、 合作项目工程名称
二、 工程技术承包范围
2.1 场地平整及硬化施工设计。
2.2 场平土石方量的计算。
2.3 边坡防护施工设计。
2.4 浆砌挡土墙施工设计。
2.5 场内管网施工设计。
2.6 上述项目的工程量及概(预)算编制。
三、 合同工期
3.1 从甲方交接乙方规划图及有关项目资料开始至资料交工为止。
3.2 双方拟定施工合作时间为 8 天,即从 20_年 6月 1日到 20_年 6月8 日。
3.3 以上合同工期,包括节假日在内,若因甲方原因造成暂停设计的时间,不包括工程编制时间。
3.4 如工期超出 1 天,乙方应支付甲方超出工期的`工程技术总费1%。
四、工程技术承包费用
4.1 施工设计及概预算费:按包干总价11000( 元),大写:壹 万壹仟 元整 计费。
4.2 工程项目更改增加设计及预算费根据工作量及造价经双方协商拟定。
五、双方的一般责任
5.1 甲方责任
5.1.1 甲方管理单位全称: 被授权对本工程履行甲方义务和权利。
5.1.2甲方负责交付规划图及具有资质测绘单位现场实测的1:500地形图全套及电子版,甲方向乙方提供满足施工设计所需的真实资料及要求。若甲方提供资料不真实,要求超出规范等,所造成设计不符合现状及工程量不合实际等,均由甲方自行负责。
5.2 乙方责任
5.2.1 乙方住址全称:
5.2.2 乙方全权代表姓名: (身份证号码 )。乙方中断换人,乙方应提前 2天书面通知甲方,经甲方代表书面同意后方可换人,后任继续承担前任应负的责任和承诺。
5.2.3 乙方负责本项目所需施工初步设计及概(预)算资料的编制。
5.2.4 在8天内,向甲方提供施工初步设计及概(预)算资料。
5.2.5 乙方配合甲方负责解释与交接资料编制。
六、承包费用的支付方式
6.1 乙方按合同专用条款保质按时完成甲方交待的施工设计及概(预)算编制。甲方一次性支付给乙方所有费用(11000 元)。
6.2 双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时,双方应协商解决,协商不成,双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。
6.4 本合同正本两份,甲乙双方各执一份,副本肆份,甲方执肆份,正副本均具有同等法律效力。
甲方(章): 乙方(章):
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人签字: 委托代理人签字:
合同签订地:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
版技术承包合同协议 篇2
原告姜××男39岁汉承包户××县××乡××制油厂
被告刘××男42岁汉主任同上××乡经管会
一、请求事项:
1.履行合同:
2.赔偿经济损失。
二、事实理由及证据:
(一)请求的原因事实
1.双方是怎样引起订立承包合同的?
××县××乡办企业制油厂,由于经营不善,连年亏损至1982年负债累累已停产三年了。我自幼在油厂工作已有近20年的工龄,当时在本县太平川油厂担负生产指导工作。
经新建乡武装部部长的介绍来到××乡担起恢复制油厂生产,偿还旧债的重任,由乡经管会直接领导,被告是企业主要负责人。我的职称是技术员。1984年,油厂已恢复到扭亏为盈,又任命我为车间副主任,主管油厂的生产责任。随着经济体制改革的形势,企业实际生产责任制,又因偿还了积累三年的.旧债,这才主动找我承包。从1984年12月末起至1986年9月末止订两年承包期合同。1985年3月12日立的合同。
2.被告为什么中途撕毁了合同?
我从1982年来到新建油厂。几年来,我耳闻目睹了油厂的现实,深知其亏损的弊病依然存在。被告刘××与油厂保管员的关系是形成企业亏损的主要原因。为此,当被告找我担任承包时,我就提条件,前段事务与承包后必须分清,库存与帐面必须相符,不这样我不承包。被告答应。但提出“先交接帐簿,以后查库存,如有缺少,由保管员负责。这样不耽误生产。”我同意了,由于我要求过前后分清,各负其责。同时,又掌握承包前的厂内的底细,所以,被告就不顾一切了。他在我承包当年的5月7日对我说,油厂不承包了,还象过去一样干,给你按每天工资8元计算,你把合同交回来吧!我不同意。
3.被告以权谋私,损害集体和个人利益的违法行为,我要跟他争出个事非曲直来。
首先,我到县委上访:他们告诉我到县企业局去谈;企业局李局长介绍我到法院;法院金庭长让我请律师代理办;后来县律师事务所两名律师检查了帐目,作出了承包阶段盈利一万四千多元,豆油少七千多斤,豆饼少一万多斤的证明。我再找县委书记王、罗两领导同志,他们指示到信访办去立案,信访办的工作人员刘××说“你告到那儿也得回去处理”劝我息事。我又找信访办主任刘××同志。他把我介绍到县委书记那;县委书记指示:通过法律手段解决。介绍我去法院。在此期间,被告用威逼利诱的办法,先煽动工人到我家去要工资,拿走我家的电视机,用此逼我交出合同,在我上访的二年中刘××不顾党纪国法,公然下令砸开油库,原料房、生产车间、食堂,收去我承包期间纯利14183.29元,占用食堂粮面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油厂另行承包给第三人,库存豆油经律师调查时已短少七千多斤,豆饼万斤以上,刘××又想借用承包之机的混乱,以便消灭或减少他利用职权侵吞的集体财富罪责。
被告自知他的行为已构成违法以至犯罪,这才又使用欺上瞒下收买等一贯手法,首先盗
用原告名义向上级打报告,说我自动撂下不干了,无能经营、亏损等,其用心是为掩饰他片面毁约行为:又蒙蔽乡政府,用乡党委、企业办和他主持的经管会名义联横向县打报告,说是原告自己请求不干。
以上就是本案的经过详情,尚有未便记人的事实,留待法庭审理时面述。
(二)诉讼的理由
1983年3月12日,双方签订的合同是一种经营权承包。被告代表发包方把油厂经营管理职能移交给承包人(原告)。这种承包根据法令规定,它体现了所有权与经营权的分离。发包方不能再插手经营,只是监督管理而已。在承包期间,承包人依据合同规定应对生产、资金、收益、亏损以及工资和伤亡事故负全部责任。除了每年向上级单位交纳提留费外,承包人有完全自主经营权。然而,被告身为经管会主任,只是为了消灭和掩饰自己经济上的问题,对我还个不跟他合作的人,决计踢开,所以不择手段,毁约违法,此诉讼理由之一。
双方签订的合同出于协商自愿,内容清楚,手续齐全,属于有效的合同,应受法律保护。被告在合同生效后,既未经双方协商同意,又不具备解除合同的条件,就单方面随意撕毁合同,此为申诉理由之二。
根据我国经济合同法第三十三条之规定,发包方(被告)应承担因此造成停工、丢失等一切实际损害的赔偿责任。
发包方就此同一经营范围和内容,又与第三方签订的承包合同是无效的,从签订之日起,就没有享受法律保护的条件。
基于上记理由和事实,特提起诉讼,请求法律解决是盼。
此致
颁布单位:国家工商管理局
颁布日期:1990
版技术承包合同协议 篇3
__县__乡__村__组__(以下简称甲方):
__县__乡__村__村民(以下简称乙方):
为了调动农民发展农副业生产的积极性,增加集体和个人收入,提高经济效益,为城乡市场和出口提供更多的农副产品,根据中央(83)、(84)一号文件的精神,经村民大会讨论同意和甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条、承包副业的项目、内容_______ 第二条、承包期限承包期为__年,从__年__月__日起,至__年__月__日止。
第三条、甲方的权利义务
1.甲方有权对乙方承包的特定副业项目生产经营实行监督检查。
2.甲方必须合理分配给乙方国家下拨用于发展副业生产的化肥、农药、专项贷款和其它物资,合理安排乙方接受业务技术部门的培训。
3.甲方应该定期公布集体的财务帐目和副业生产提成费用的支出情况,接受乙方的财务监督检查。
第四条、乙方的权利义务
1.乙方在承包期内,必须向甲方上交承包款__元(或上交__公斤__,__公斤__)其中,一九__年__月__日以前上交承包款__元(或上交__公斤__,__公斤__);一九__年__月__日以前上交承包款__元(或上交__公斤,__公斤__)。(或:按乙方的收入比例分成,甲方得__成,乙方得__成。)
2.对以上交承包款为承包形式者,乙方有权根据市场需求,自主调整生产经营项目;对以特定副业项目为承包形式者,乙方在完成承包项目规定的任务之后,有权自主调整经营项目。乙方在不违背国家政策、法律的前提下,有权自主决定生产和经营活动。
3.乙方有权获得国家下拨的用于发展副业生产的公肥、农药,专项贷款和其它物资,有权接受发展副业的生产技术培训。
第五条、双方的违约责任
1.甲方如不按时、按量分配给乙方国家下拨用于发展副业生产的公肥、农药、专项贷款指标和其它物资,应按其价值的__%,向乙方偿付违约金。
2.乙方如不按时,按量向甲方上交承包款(或特定的农副产品),应按其价值的__%,向甲方偿付违约金。
第六条、不可抗力在合同执行期间,如遇不可抗力的自然灾害,造成乙方生产、经营的家副业产品损失,经调查证实后,甲方应根据实际情况,减少或免除乙方承担的义务。
第七条、其它本合同自承包开始之日起生效,合同期满自行失效。合同期满后。甲乙双方如愿意继续承包,应重新订立合同。合同执行期间如乙方去世,其家庭成员有承包继承权。合同执行中,甲乙双方不得随意更改或解除合同。合同亦不因甲方代表人的变更而变更。合同中如有未尽事宜,必须由甲乙双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,交村委会、(如经公证或鉴证,则应送公证或鉴证机关)各留存一份。
甲方:__县__乡__村__组__(公章) 代表人:__(盖章)
乙方:__村民__(盖章) __年__月__日订
版技术承包合同协议 篇4
坤龙商业街 工程施工技术资料发包人 王帅师 (以下简称甲方)
坤龙商业街 工程施工技术资料承包人 肖青 (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商,一致同意以下各项条款内容:
一、双方名称通用、场所、联系电话:
二、承包范围:
1、经双方友好协商,甲方同意将方。
2、本合同中所指"施工技术资料"是指:A、B、C区雨污水、道路、各综合管线的预埋、挡土墙及围墙的隐蔽、竣工图等全部资料。A、B、C区的人工挖孔桩、夯扩桩的技术资料.
3、本工程资料不备案,但资料需齐全并达到备案要求.
三、工期:
四、数量:
1、本工程施工技术资料合计一式二份,均符合要求后交由甲方,如需要数量另行复印。(按需要提供原件份数,相关的费用均由甲方承担);
五、质量:
1、乙方须严格按当地建设工程质量监督站的质监要求、需城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。
2、本工程施工技术资料编制完成后,由乙方负责分别装入档案盒并及时移交给甲方.
3、乙方资料须与建筑施工进度同步,及时交由甲方进行签认,乙方工作人员上班时间必须在岗。
六、专用条款:
1、甲方在工程刚开始时须移交给乙方一套完整的施工图纸,乙方须负责保管好,工程结束后将图纸完整的归还甲方。竣工备案所需图纸(竣工图由乙方负责绘制)及技术资料以外的资料复印所产生的费用均由甲方负责。
2、乙方在收集相关工程变更单、原材料/构配件/设备质量保证资料(包括质保单、合格证、检验报告、认可推广证等)甲方须提供给乙方,且尽可能提供原件。
3、工程验收前三天甲方应提前通知乙方做好充分的准备工作。
4、工程施工过程中甲方须及时把相关试件(所有质监部门要求送检的材料,包括:砼试块,原材料,焊接试件,水电材料等等)送达当地检测中心。本工程所发生的有关原材料/构配件取样、试块制作、运送费及常规试验费由甲方负责,乙方负责及时收集报告等资料。所有用于实验模具、标养室及养护设备由甲方负责。试验费由甲方负责。
七、报酬:
(一)支付金额:
1、本工程资料采用总价包干,费用为捌万元):
2、资料承包付款方式按工程节点支付,A、C(¥30000),B区桩基及雨污水施工完毕后支付贰万元(¥20xx0),挡土墙及围墙道路施工完毕后支付贰万元(¥20xx0),其余报酬在本工程施工完后资料验收合格后二个月内全部付清.
3、乙方在施工过程中遇过年过节或需支付费用时可向甲方申请资金预支。
八、双方责任
1、工程质量、安全监督所需用的书本(质量监督台帐、安全监督台帐),安全管理台帐、安全施工技术交底、安全施工日志、施工日志本费用由甲方负责。
2、检测委托书、工程质量监督申报书、安全服务委托书由甲方提供,由乙方负责填写。
3、开工前安全条件审查所需的相关资料由乙方完成,甲方只需适当配合,由乙方负责填写并整理成册并移交有关部门。
4、施工组织设计及专项方案由甲方项目技术负责人负责编制。
5、施工技术交底及安全技术交底须由甲方项目技术负责人及安全员编制。
6、为了保证资料的完整及准确性,沉降观测、建筑物垂直度标高观测、电气照明运行记录、接地检测记录、设备绝缘检测记录、检验批记录等此类表的现场实测的原始数据由现场提供检测数据,资料员负责填写;如甲方质量员(施工员)不现场进行实测则以书面形式委托资料员填写,所填写数据的真实性乙方不负责任,技术资料中须项目部人员签字的(如:施工员、质量员、施工班长等)须由本人签字。如甲方签字不及时导致施工资料(含工程联系单、技术核定单、设计变更等)不能按时完成或不能按进度完成,乙方概不负责。甲方应配合乙方做好上述相关工作。
7、基础、主体、竣工验收记录表、竣工备案等表及施工过程中机械设备的.备案等需由建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位及监督部门签字盖章的由甲方负责疏通关系,乙方配合。
8、竣工备案由乙方负责,甲方配合。
9、凡甲方合同承包范围以内的单项工程直接发包给其他专业队伍施工的工程(如人工挖孔桩、钢结构等),其资料由该专业队伍负责完成,该专业队伍须保证其资料符合当地建设工程质量监督站的质监要求、城建档案馆存档要求。乙方只接受签章完整的资料并归档。
10、甲方必须每月按时支付工资给乙方,不得拖延超过二个月。
11、乙方承包的合同工期为16个月,工期从20xx年10月起算,如工期超出的月份甲方支付乙方一个人员的人工工资,工资为10000元每月。
12、本工程产生的所有办公家具、办公费用均由甲方负责。
13、乙方负责工地上所有会议记录并打印以及所有工地上的来往文件接受和发放。
14、甲方提供乙方所有办公人员的食宿直至本工程备案存档工作全部完工。
九、合同时限:
1、本合同自甲乙双方签字(或盖章)后即行生效。
2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务后该合同自行失效。
十、合同其他规定:
1、本合同所有文字、数据不得采用手写涂改增删,必须经双方协商同意后重新电脑打印,双方重新签字盖章方为有效,否则一律无效。
2、本合同订立过程、合同内容等与现行国家法律、法规相抵触处,均按现行国家法律、法规执行。
3、未尽事宜,甲乙双方友好协商处理。
甲 方: 乙 方:
日 期:
版技术承包合同协议 篇5
甲方:(身份证号)(以下称甲方)
乙方:(身份证号)(以下称乙方)
为优质、高效完成织纳高速公路房建项目合同段工程的施工任务,充分发挥各方优势,经甲乙双方平等协商,甲方将织纳高速公路房建项目合同段的工程技术资料编制工作交由乙方完成,双方达成以下协议:
一、合作项目工程概况
项目名称:___高速公路房建项目
项目工程总造价:___元(大写:___元)
二、协议范围
工程施工复测资料编制。
工程施工放样资料编制。
工程试验资料编制。
工程质检资料编制。
工程计量资料编制。
工程变更资料编制。
工程施工技术资料编制。
工程竣工资料编制。
三、协议工期
从甲方通知乙方人员进场开始至工程交工为止。
双方拟定合作时间为个月,即从___年___月___日至___年___月___日,工期共个月,协议工期暂定总___日历天数天。
以上协议工期,包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间,不包括工程竣工资料编制时间。
若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成,乙方不负任何责任。
如工期超出个月,甲方应支付乙方超出工期的工程延期费用(详见条)。
四、工程技术资料编制费用
工程技术资料编制费用:按织纳高速公路房建项目合同段工程实际工程总造价的(大写:百分之一点二)计算。
工程延期费:因乙方以外的原因造成乙方在该协议工期(月)内无法完成协议范围的资料编制,从超出协议工期后第一个月起至该工程交工,甲方在该工程总造价的以外按平均每人每月8000元(大写:八千元)人民币支付给乙方作为超期费用(乙方技术人员暂定为八人)。
五、双方的一般责任
甲方的全权代表及甲方的责任
甲方全权代表姓名:(身份证号)。
若甲方更换协议代表人,应提前15天以书面形式通知乙方,甲方后任代表人继续承担前任代表人应负的.责任。
遵守该合同中包含的条款,对本工程履行甲方的义务和权利。
甲方的工作
向乙方免费提供食宿及办公场所。
甲方提供材料检验、试验产生的费用。
甲方现场施工人员必须配合乙方工作,隐蔽工程隐蔽之前甲方必须通知乙方到现场做记录,若甲方不能及时通知乙方,则甲方的现场管理人员必须做好隐蔽记录并转交给乙方,以保证乙方编制相关资料。若隐蔽前甲方未通知乙方且甲方现场人员未做隐蔽记录,造成的后果乙方不负任何责任。
甲方负责协调与监理、业主之间的关系,积极为乙方工作创造条件。
支付进度款:甲方按每期计量总额的支付给乙方。
负责工程变更的签证工作(乙方配合)。
负责协调参与竣工备案资料相关单位协调工作,并根据情况给予乙方补贴。
按照xxx《劳动法》的规定负责为乙方人员在中国人寿保险公司办理个人人身保险。
版技术承包合同协议 篇6
原告:湖南中大生物科技有限公司 地址:长沙市芙蓉区张公岭隆平高科技园 法定代表人: 胡建中 职务:董事长 电话:0731-4671137
被告:刘**8 性别:男 出生:19 **年5 月7日 住址:湖南省涟源市蓝田办事处文艺居委会蓝田办事处文艺路市外贸局宿舍 电话:1360738**** 身份证号码:432503*************
诉讼请求:
1、请求法院依法判令被告支付尚欠的37956元货款及利息17696元。
2、由被告承担本案的诉讼费用。
事实及理由:
原告湖南中大生物科技有限公司是一家从事饲料、饲料添加剂、饲用生物酶制剂生产经营的专业化饲料企业。2001年6月19日,原告与被告签订了销售合同,合同有效期为一年。合同第一项第二条约定,被告在湖南省涟源市及冷水江部分区域销售原告的产品。合同第八项第八条约定:合同期开始两个月内可以由乙方(原告)铺底,但铺底总额不超过肆万元,以后交易均现款现货,2002年元月1日开始,甲方(被告)专销乙方产品,合同期满时甲方付清乙方所有欠款。
原告与被告的合同期限满后,被告却没有按合同的约定,与原告结算清楚,到目前为止,被告还欠原告37956元货款。经原告多次催讨,但被告总是以种种理由不肯支付。为了维护原告的合法权益,特根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定,向贵院起诉,请依法判如诉请。
此致
长沙市芙蓉区人民法院
具状人:湖南中大生物科技有限公司
版技术承包合同协议 篇7
甲方(出让方)__________________
乙方(受让方)__________________
为了规范公司农业项目承包,切实维护农业项目承包双方的合法权益,根据有关政策、法规的规定,本着自愿互利、公正平等的原则,经甲乙双方协商,订立如下农业项目承包合同。
一、农业项目承包经营权流转方式
甲方采用租赁方式将其承包经营的农业项目土地流转给乙方经营。
二、承包经营权流转期限和起止日期
合同双方约定,土地承包经营权流转期限为____年,从____年____月____日起(秋收结束),至____年____月____日止。(注:先期承包年限为二轮土地承包结束,如国家对土地承包经营权无调整则后延;如二轮土地承包结束后国家对承包经营政策调整,则乙方享有优先承包权。)
三、流转价款及支付方式、时间
(一)合同双方约定,甲方转让给乙方土地___亩。土地前五年的租金按每亩____元支付;后期租金按每亩____元支付。土地流转费用现金支付,每年一付。乙方每年公历元月____日前一次性付甲方年土地流转费:转让费总额按每户实际流转土地面积计算。
(二)合同双方约定,公司按照乙方承包农业项目土地面积或其它经营项目收入收取管理费用。
四、甲方的权利和义务
1.权利。按照合同规定收取土地流转费和公司管理费,按照合同约定期限收回流转的'土地。按照公司规定,统一规划、指导和管理经营农业项目。
2.义务。协助乙方按合同行使经营权,提供帮助池塘、坝库与流转土地配套,使用,调解本区和其它承包户之间入发生的用水,用电等方面的纠纷,不得干预乙方正常的生产经营活动。
五、乙方的权利和义务
1.权利。自土地流转正式实施之日起,具有自主生产经营权和收益权;具有享受国家各种惠民政策补贴、扶持、奖励权及国家征用土地付属物补偿权等。
2.义务。在国家法律、法规和政策允许范围内,自主经营,自负盈亏,承担各自承包经营范围内的风险和责任;从事生产经营活动,按照合同规定按时足额付清土地承包费和公司管理费用,对承包的耕地进行有效保护,不能依法保护,造成损失的,乙方自行承担责任。
六、禁止行为
1.未经公司授权,禁止任何承包人私自以公司名义进行业务活动,禁止私自转包土地经营权或其它经营业务,私自进行业务获得利益归公司,造成的损失由该承包个人全额进行赔偿。
2.未经公司授权,禁止承包人参与经营与本公司项目相似或有竞争的业务,如违反规定经营,应向本公司支付经营所得利润最高月份利润(或平均利润)10倍的违约金。
3.除公司协议另有约定意外,承包人不得同本公司合作单位进行交易,如有违反,交易所得利益归公司所有,给公司造成的损失应该____倍赔偿。
4.承包人不得从事损害本公司利益的活动。
4.1承包人未经公司同意而转让其财产份额的,如果公司不愿接纳受让人为新的承包人,则按违约处理。
4.2承包人未经公司同意而独自让出财产,其行为无效,由此给其他公司或其它承包人造成损失的,该承包人承担全部赔偿责任。
4.3承包人严重违反本协议或因重大过失导致公司重大损失的,应当对其他承包人承担赔偿责任。
七、合同的变更和解除
有下列情况之一者,本合同可以变更或解除。
经当事人双方协商一致,又不损害国家、集体和个人利益的;订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的;一方违约,使合同无法履行的;乙方丧失经营能力使合同不能履行的;因不可抗力使合同无法履行的。
八、违约责任
1.甲方非法干预乙方生产经营,擅自变更或解除合同,给乙方造成损失的,由甲方赔偿乙方双倍损失。(按当时市场价计算)
2.乙方违背合同规定,给甲方造成损失的由乙方承担双倍赔偿责任。
八、合同纠纷解决方式
甲乙双方因履行流转合同发生纠纷,先由双方协商解决,协商不成的由镇农业经营管理部门调解,不同意调解或调解无效的,双方协商向上级农业承包合同管理部门申请仲裁,不服仲裁决定的,可以收到裁决之日起____日内或向有管辖权的人民法院起诉。
九、其它约定事项
本合同一式____份,甲方、乙方各____份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,达成一致意见,形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方签字__________________
________年______月______日
乙方签字__________________
________年______月______日
公证方签字________________
________年______月______日
版技术承包合同协议 篇8
甲方:_________________养猪场
乙方:_________________技术责任承包人
双方本着精诚合作,互利共赢的原则,通过充分论证协商,达成如下协议:
1、乙方承包技术指标:_________________28天后断奶仔猪开始计数,外购猪7天后开始计数,成活出肥率98%,低于98%,每低于一个百分点,扣除乙方年总工资二个百分点,以此类推计算。
2、每头猪到出肥,各种疫苗和各种用药总金额定为每头猪陆拾元整。如每头猪疫苗和用药超过陆拾元,超出部分全部由乙方承担。如低于陆拾元,节约归甲方。
3、合同期满一年,计算疫苗药钱的头数,以出肥数加存栏数为准,死猪不能计算头数,疫苗和药进货全部由乙方负责,这也是承包技术责任的一种方式。
4、疫苗和药的使用全部由乙方安排,乙方购进猪的'疫苗和药到场后,由甲方安排专职人员验收保管,按猪场论证每月应开支金额,及时结算付款,拖延和欠款,都视为甲方违约,甲方必须承担违约带来的一切经济责任和法律责任。
5、甲方应付乙方技术承包年工资总额贰拾万元整,合同未满一年,乙方不能领工资,也不能借钱,合同满一年时,计算疫苗药钱是否超标,承包指标是否下降,应扣除全部应扣除部分,剩余年总工资款必须一次性全部付清,否则甲方违约,甲方必须承担违约带来的一切经济责任和法律责任。
6、乙方在技术实施过程中,书面标准程序为辅,现场指挥为主,该承担的技术责任,半点也不能推辞。
7、本合同未尽事宜,双方应本着和谐友好的原则,协商解决。
8、本合同从双方签字之日起生效,生效后具有法律效力,双方都不能违约。如哪一方违约,给对方造成经济损失,必须全部赔偿,并承担由此带来的一切法律责任。
9、本合同一式三份,双方各执壹份,公证处备案壹份。
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
版技术承包合同协议 篇9
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
工程(以下简称本工程)是由甲方总承包建设,经过商议,现确定由乙方技术承包。为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保证工程顺利实施,经甲乙双方友好协商,按照《中华人民共和国合同法》及《工程承包合同条例》有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和完全理解本协议条款的情况下,签订本工程协议书。
工程概况
1.1.工程名称:xx工程
1.2.工程地点:
1.3. 施工现场条件和周边环境:
乙方工程承包范围
工程施工图范围内土建、水电、装饰、总平等工程的技术管理承包。管理及承包内容:a、工程范围内的所有技术管理包括质量管理、进度管理、成本利润管理、安全文明施工、资料及预结算等。b、配置电脑及资料所需的纸张(a、施工仪器、办公用品、住宿及水电由甲方提供b、财务、采购、保管、门卫等人员由甲方配置c、工程所需的一切业务费用由甲方负责。)
合同工期
开工日期:XX 年 月 日
竣工日期: XX 年 月 日
质量标准
本工程质量标准:本工程质量标准为: 合格 ,必须达到中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准(gb500300-XX)》的规定。
5.工程造价及结算方式:
5.1.合同价:工程总造价的2%~2.8%(按四川省XX定额及配套文件及二级二档计算工程总造价,乙方必须严格管理工程质量、进度、安全,并最大限度的创造工程利润并达到15%~20%。如果利润达到15%以上乙方结算总造价按2%~2.8%的比例计算,如果利润达不到15%乙方结算总造价按1.5%计算。如果利润超过20%,甲乙双方按七三分成。
5.2.结算的方式:
5.2.3.单位工程验收前甲方每月只支付基本工资4万元/月,
5.2.3.乙方必须严格控制工程进度并按合同工期完工,如果非管理原因造成工期延误甲方按月支付管理人员基本工资,如是管理原因造成工期延后乙方自行支付管理费用。
5.2.4.单位工程竣工验收15天内甲方按合同价支付乙方。
5.2.4.本工程技术承包属于比例包干制甲方不得扣取管理费、税金等任何费用。
6.甲乙双方的人员设备
6.1.甲方驻工地总代表xx先生,代表甲方履行本协议中约定的权利和义务。
6.2乙方驻工地总代表为xx先生必须保证与甲方的通讯畅通。代表乙方行使合同约定的权利,履行合同约定的义务。乙方的要求、通知均以书面形式由乙方项目经理签字后递交甲方,但其中对本协议的任何修订、工程结算款的审定等重要文件,需有乙方总代表人或授权人的签字。
7.甲乙双方责
7.1.甲方责任:
7.1.1.甲方负责协调建与设单位、监理单位的各种关系及产生的各种费用。
7.1.2. 审核乙方编制的施工组织设计、工程总进度计划及工程进度周报表,监督检查工程质量、进度、安全等。
7.1.4.甲方不得无故干预乙方的各种管理手段及现场处罚。
7.2.乙方责任
7.2.1.遵守有关法律、法规和规定,乙方在施工过程中如违反国家有关法律、法规和规定,乙方将承担法律责任。
7.2.2.制定工程体系的各种管理制度、检查制度及管理办法奖罚措施等报甲方审批后并严格执行。
7.2.3.履行本合同中规定的乙方有关权利和责任,按本协议文件要求及施工图纸、图纸会审纪要、设计变更单、甲方的指令、施工及验收规范进行施工。负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证审核、工程进度款的审核与支付、组织各阶段的工程验收等。
7.2.4. 负责土建、水电、装饰、总平等工程施工管理。.
7.2.5.严格遵守有关环境保护法律、法规,遵守政府主管部门对施工场地交通、施工污染、噪音等安全文明生产的有关管理规定。
8.质量管理
本工程质量标准为: 合格 ,质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据。
9.工地现场管理
9.1. 本工程施工管理过程中乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守现场管理规定。并随时接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查。
10.违约和争议
11.1.违约
11.1.1. 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务,应当承担违约责任。非管理原因由于甲方的工程资金、材料、建设或其他主管部门等原因造成停工和工期延误。甲方承担延长时间的管理费。
11.1.2.乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务,应当承担违约责任,由于管理原因造成工期延误的,自行承担管理费用。
11.1.3.因乙方原因工程质量、进度、安全文明等达不到本协议约定的要求乙方承担管理责任,并根据管理条例进行个体处罚;
11.2.争议
11.2.1.甲方乙方在履行合同时发生争议,双方可协商解决,协商不成时,采用下列第 11.2.1.2. 种方式解决。
11.2.1.1.提请xx仲裁委员会仲裁;
11.2.1.2.向xx人民法院提起诉讼。
12.合同解除
12.1.甲乙双方协商一致,可以解除合同。
12.2.因不可抗力致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除合同。
13.合同生效与终止
13.1.本协议自双方签订之日起生效。合同附件作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
13.2.甲乙双方履行合同文件的全部义务,工程竣工验收合格结算款支付完毕,本合同即告终止。
13.3.合同的权利义务终止后,乙方应当履行通知、协助、保密等义务。
14.合同份数
本协议一式肆份,甲方执贰份,乙方执 贰份,每份均有同等效力。
甲方: 乙方:
乙方:
版技术承包合同协议 篇10
甲方:_________________养猪场
乙方:_________________技术责任承包人
双方本着精诚合作,互利共赢的原则,通过充分论证协商,达成如下协议:
1、乙方承包技术指标:_________________28天后断奶仔猪开始计数,外购猪7天后开始计数,成活出肥率98%,低于98%,每低于一个百分点,扣除乙方年总工资二个百分点,以此类推计算。
2、每头猪到出肥,各种疫苗和各种用药总金额定为每头猪陆拾元整。如每头猪疫苗和用药超过陆拾元,超出部分全部由乙方承担。如低于陆拾元,节约归甲方。
3、合同期满一年,计算疫苗药钱的头数,以出肥数加存栏数为准,死猪不能计算头数,疫苗和药进货全部由乙方负责,这也是承包技术责任的一种方式。
4、疫苗和药的.使用全部由乙方安排,乙方购进猪的疫苗和药到场后,由甲方安排专职人员验收保管,按猪场论证每月应开支金额,及时结算付款,拖延和欠款,都视为甲方违约,甲方必须承担违约带来的一切经济责任和法律责任。
5、甲方应付乙方技术承包年工资总额贰拾万元整,合同未满一年,乙方不能领工资,也不能借钱,合同满一年时,计算疫苗药钱是否超标,承包指标是否下降,应扣除全部应扣除部分,剩余年总工资款必须一次性全部付清,否则甲方违约,甲方必须承担违约带来的一切经济责任和法律责任。
6、乙方在技术实施过程中,书面标准程序为辅,现场指挥为主,该承担的技术责任,半点也不能推辞。
7、本合同未尽事宜,双方应本着和谐友好的原则,协商解决。
8、本合同从双方签字之日起生效,生效后具有法律效力,双方都不能违约。如哪一方违约,给对方造成经济损失,必须全部赔偿,并承担由此带来的一切法律责任。
9、本合同一式三份,双方各执壹份,公证处备案壹份。
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日