back_img
好工具 >范文 >实用文

劳务合同优选

2023-11-10 10:30:41 劳务合同

【#实用文# #劳务合同优选#】我尽力为您准备的“劳务合同”,希望能满足您的需求。这篇文章涵盖了多个话题,相信您可以在其中找到所需内容。随着现代社会生活节奏的加快,签订合同的重要性在各种场合都得到了凸显,它成为了判决的重要依据之一。

劳务合同 篇1

工程承包单位(甲方):

打更工(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》和其他有关法律和地方规章制度。遵循平等、自愿、公平、互利和诚信的原则,经甲乙双方友好协商达成一致,订立本合同。

一. 工程概况:

1. 工程项目名称:

2. 工程地点:

二. 甲乙方职责

1. 乙方进入工地现场,必须遵守各项规章制度,服从现场管理人员的统一安排和调遣。

2. 全天24小时值班下夜两班倒,每班值勤时为6小时,每6小时换一次班,换班时交接人与被交接人必须清点所执勤范围内的所有物件和材料,办好交接班,如有遗失,乙方照价赔偿。做好交接班记录,以备公司检查。

3. 值勤人在岗期间,甲方如发现有偷懒睡觉现象,每发现一次罚款责任人50元,从每月的工资中直接扣除。

4. 每天工人下班时间,乙方必须要看守大门左右,进行检查工人随身携带物品,如发现有人偷拿工地财产,应当场扣留人和物件,并及时通知甲方管理人员对此事进行调查处理。

5. 如因乙方自身行为导致伤残或病亡的,甲方概不负责。均由乙方自身承担。

6. 乙方在工作期间,甲方如发现乙方所值勤区域有材料或物件丢失现象,乙方必须负完全责任,并且要照价赔偿。情节严重者,甲方有权将其送至当地派出所进行调查审讯。

7. 乙方在值班期间要注意力高度集中,观察周围环境和动静,发现可疑对象及时向值班的管理人员回报,并配合将其扣留进行询问。

8. 工程结束后,甲方验收乙方所值勤区域材料、物件、机具齐全无损,甲方将给予乙方一定数额的现金奖励。

三. 工资支付及结算方式

1. 从进入工地工作时算起,工作满两个月,开始支付第一个月的工资,压一个月工资做为履约保证金,工程完工后全部结清。如中途因乙方个人原因要求撤离工作岗位的,甲方有权拒绝结算保证金。因乙方自身原因给工地带来经济损失的,乙方要无条件进行赔偿,如无能力赔偿将从工资和保证金中扣除。

2. 月工资为每月元,助(奖金)元。

四. 其他

本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商。

五. 就以上合同内容,甲乙双方达成一致,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。工程完工后结算完合同自然终止。

甲方(盖章):__________________   乙方:_________________________

代表人(签字):________________   身份证号码:____________________

_________年________月_______日   _________年________月_______日

劳务合同 篇2

甲方:_________

经营地址:_________

乙方:_________

性别:_________

身份证号码:_________

户口所在地址:_________

根据建筑业劳务市场需要,依照有关法律、法规,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳动合同,共同遵守本合同所列条款。

一、工作内容

第一条工程名称:镇江丹徒区山河郡工程

第二条乙方同意根据甲方工作需要,承担岗位(工种)工作。

二、合同期限

第三条合同期限选择方式

自_______年_____月_____日生效,至______年______月____日终止。

如双方需要,可以在合同期满前一个月协商续签本合同。

本合同期限以完成约定的岗位(工种)工作为止。

三、劳务报酬

第四条甲方支付乙方劳务报酬的标准为每月生活费20日前发放,特殊情况可向项目部申请预支所需费用。在春节15天前支付完乙方的应得工资。

四、甲、乙双方的权利和义务

第五条甲方的权利和义务:

1、甲方根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理。

2、甲方可根据生产(工作)需要以及乙方的工作表现和能力,适当调整乙方的岗位(工种)。

3、甲方应保护乙方的合法权益,按合同约定付给乙方工资报酬。

4、甲方应做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的作业条件。

第六条乙方的权利和义务

1、乙方在务工期间的各项行为应遵守镇江市有关部门的各项规定。

2、乙方应根据甲方的各项规章制度履行建筑劳务岗位职责。

3、乙方施工质量应符合有关规范和技术标准。

4、乙方进入施工现场前应自觉接收岗前培训,并取得培训合格证书。

5、乙方有遵照本合同约定按时足额获取劳动报酬的权利。

五、合同的变更

第七条双方协商一致,方可变更合同有关内容,变更后的合同或合同附件由双方签字有效。本合同对变更另有规定的,从其规定。

六、合同的终止与解除

第八条发生下列情形之一,本合同终止:

1、本合同期满的。

2、双方约定的终止条件出现的。

3、甲方破产、解散或者被撤销的。

4、乙方死亡的。

第九条乙方有下列情况之一,甲方可以解除合同:

1、严重违反劳动纪律或者甲方规章制度的。

2、严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的。

3、被依法追究刑事责任的。

4、不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的。

5、劳务合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳务合同达成协议的。

6、法律、法规规定的其他情形。

第十条甲方有下列情况之一,乙方可以解除合同:

1、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的。

2、甲方未按照本合同约定支付劳动报酬的。

3、甲方工作条件和卫生条件恶劣,严重危害乙方身体健康的。4、不办理《就业登记手册》和综合保险的。

第十一条本合同终止、解除后,乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕。

七、违反合同的责任

第十二条任何一方未按照本劳务合同约定履行义务,应当承当相应的责任,有关处理办法可另行约定。

八、争议解决的方式

第十三条甲乙双方在履行本合同中发生争议,双方可协商解决,协商无效可向当地政府劳动争议仲裁部门申请裁决。对裁决不服的,可以向法院提起诉讼。

九、其它

第十四条本合同一式三份,甲乙双方各执一份,另外一份交当地建设工程交易中心劳务作业分中心备案。

第十五条本合同未尽事宜或与法律、法规不一致时,以法律、法规为准。

甲方(公章):_________

乙方(签字):_________

日期:_________年_________月_________日

日期:_________年_________月_________日

劳务合同 篇3

本文目录工程劳务合同范本工程劳务合同建设工程劳务分包合同的范本国际工程劳务合同编号

四川省建筑业企业用工

劳动合同书

(示范文本)

甲方

乙方

四川省劳动和社会保障厅

四川省建设厅 监制

甲方 法定代表人

营业执照注册号 资质等级

在川通讯地址 邮编

乙方 性别 电话

居民身份证号码

家庭住址 邮政编码

户口所在地 省(市) 区(县) 乡镇 村

根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条 劳动合同期限(甲乙双方选择适用)

( )1、有固定期限劳动合同

本合同于 年 月 日生效,于 年 月 日终止(如有试用期,则试用期从 年 月 日到 年 月 日)。

( )2、以完成一定的工作任务为期限的合同

本合同生效日期为 年 月 日;以乙方完成

工作任务为合同终止时间。

二、工作内容和要求

第二条 甲方招用乙方在 (项目名称)

工程中担任 岗位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为 。

第三条 乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准。

三、劳动保护和劳动条件

第四条 甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要,经乙方同意后,可安排乙方加班,但不得违反国家有关规定,且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。

第五条 甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后,方可上岗作业。

第六条 甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定,为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。

第七条 甲方根据国家有关法律法规,依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

四、工资保险待遇

第八条 乙方在试用期间的工资为每日(或每月) 元,试用期满后工资为每日(或每月) 元;按工作量计算工资的,每 (工作量单位)支付工资 元。

双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。

甲方应在每月 日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发),并由乙方签确认。

甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。

合同甲方如为分包方,工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。

甲乙双方对工资支付的其他约定

第九条 甲方应按规定为乙方办理社会保险,并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后,应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤,其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。

五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订

第十条 乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

第十一条 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;

(三)严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的;

(四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;

(五)被依法追究刑事责任的。

第十二条 有下列情形之一的,乙方可以解除本合同;

(一)在试用期内的;

(二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(三)甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。

第十三条 变更、解除、终止、续订本合同,应在规定的时限前以书面形式通知对方,不得擅自变更、解除、终止本合同。

以下是

工程劳务合同工程劳务合同范本(2) | 返回目录劳务合同

订立协议单位:

甲方(单位名称):

地址:

乙方(单位名称):

地址:

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定,结合本项工程的具体情况,经双方充分协商,就本路面工程的砼面刻纹项目的劳务承包达成如下协议:

第一条:工程名称及范围

工程名称:

工程范围:

第二条:工程工期

第三条:工程劳务单价

工程量清单及单价表

合同段: 货币单位:人民币

项目名称

单位

数量

单价(元/m2)

金额合计(元)

第四条:工程质量

4.1 严格按国家现行的公路施工规范和本工程的施工设计图及补充技术规范组织施工。

4.2 在施工过程中应遵守建设单位的有关规定,接受监理工程师的监督指导,确保工程质量达到设计要求。

第五条:工程验收及计量

5.1 每月对工程量计量一次,在质量合格的前提下给予计量,工程数量以实地测量和驻地监理工程师签及各级指挥部签认可为准。

5.2 不合格工程不予验收,亦不支付劳务费用。乙方必须在甲方规定的期限内进行返工,费用由乙方承担。

第六条:工程进度

6.1 乙方必须按建设单位及甲方要求的时间,完成相应的工程量。

6.2 因变更设计需延长工期或改变进度计划时,必须与甲方代表商定核准。

6.3 因施工中其它原因无法按期完成工程量的,必须报请甲方代表批准延长工期。

第七条:工程材料

7.1 工程所有机具、材料由乙方提供,但需经甲方及监理工程师检验,符合项目所需的要求。

第八条:价款支付

8.1 乙方完成的工程量的工程款,由甲方按所做工程量的90%支付给乙方;其余的10%作为质量保证金,待工程验收合格后,甲方一次性付清。

第九条:双方责任

1、甲方责任

1.1 负责向建设单位、政府有关部门汇报有关工程建设事项,处理、协

调工程施工中的各项事物,密切关注各施工单位施工进度,以便及时通知乙方进场。

1.2 负责整个工程的技术管理及技术指导,编制施工组织计划,贯彻建设单位管理目标,上报乙方实际完成的工程数量和工程变更资料,保管工程图纸及有关技术资料等。

1.3 向乙方提供必要的施工图纸资料及技术规范,并做好技术交底工作。

1.4 定期或不定期进行施工中各工序的验收。

1.5 负责按月进行中间计价,上报计价单,单项工程完工后进行一次性计价,按双方约定支付乙方工程款。

2、乙方责任

2.1 负责组织适应于本工程施工的设备及人员进场,施工机械进场、退场、转送费用自行负责。

2.2 及时向当地政府及有关部门办理各种手续,遵守劳动法及其它法律、法规,尊重民族风俗习惯,承担其聘用人员因过错给他人造成的民事责任。

2.3

严格按甲方要求,精心组织施工,接受驻地监理工程师和甲方技术人员,现场管理人员的监督、指导和检查,负责自负的各种安全工作。

2.4 乙方在施工过程中,应确保各道工序的质量和连续性,在规定容许时间内完成各道工序的施工,否则按实际损失赔偿甲方。

2.5 乙方不得将工程转包、分包或转让给第三方,因转包、分包或转让工程所产生的一切民事责任由乙方承担,甲方有权终止本合同。

2.6 乙方保证特殊工种的操作人员具备相应的资格证或操作证。

第十条:约定事项

10.1 工程承包方式采用“单价承包制”,单价内包含完成工程所需的一切工序及费用在内。

10.2 乙方工程进度滞后影响甲方总体工期时,甲方有权对工程进行分割甚至终止合同,乙方应承担由此造成的甲方一切损失。

第十一条:争议、违约

11.1 双方因合同发生争议,应协商解决,经协商无法达成协议的可向有管辖权的人民法院起诉。

11.2 不按合同约定履行自己的各项义务,应承担违约责任,违约方应向对方支付工程款

10%的违约金,并赔偿因其违约给对方造成的损失。

第十二条:其它

12.1 乙方应严格按国家规定的安全规范文明施工,采取严格的安全防护措施,承担由自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。

12.2 因不可抗力所造成乙方设备、机械的损坏及停工损失,由乙方承担。

12.3 乙方必须办理自已在施工现场人员生命财产和机械设备的保险,如不按时办理,出现意外,责任事故产生的费用由乙方承担。

12.4 乙方有义务保守甲方的商业秘密,不得向第三方泄露工程劳务价款。因泄露商业秘密给甲方造成损失,乙方应承担全部损失。

第十三条:本合同自双方签之日起生效。

第十四条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方: 委托代理人:

法定代表人:

甲方: 委托代理人:

法定代表人:

合同签订日期: 年 月 日

建设工程劳务分包合同的范本工程劳务合同范本(3) | 返回目录编号:______________

发包人:_____________________________________

承包人:_____________________________________

分包工程名称:_______________________________

施工地址:____________________________区(县)

发包人(全称):________________________________

承包人(全称):________________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容

1.1 工程名称:______________________________________________

1.2 工程概况:______________________________________________

1.3 分包工作内容:__________________________________________

范围包括:__________________________________________________

1.4 工程监理单位(全称):________________________________

第二条 作业人员

承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

第三条 合同工期

开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。

第四条 合同价款

4.1 合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元?

4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):

经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:

()4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。

()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:

①定额工资单价为:

瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;

砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;

水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;

②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;

③分项工程承包:

外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;

水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;

内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________. ?

4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)??

4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。

4.3 对合同价款内容的明确:_______________________________________

第五条 合同价款的结算和支付

5.1 结算、决算资料:

5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

5.2 合同价款的结算和决算:

5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。

5.3 合同价款的支付:

5.3.1 合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。

5.3.2 分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

5.3.4 办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

6.1 安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:

6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。

6.2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________.

第七条 工程质量、验收与保修

7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。

7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原 因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。

7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。

7.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.

第八条 工期延误

8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。

a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;

b.设计变更和工程量增加;

c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;

d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;

e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;

f.发包人同意工期顺延的其他情况。

8.2 承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。

8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:

第九条 文明施工

9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。

9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。

9.3 对本工程的文明施工标准,双方约定如下:__________________________.

第十条 材料机具供应

10.1 本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________

承包人自备的工具为:______________________________________________ 双方确认防护用具由______________承担。

10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。

10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。

10.4 对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________

第十一条 文物保护

对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。

第十二条 发包人的权利及义务

12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

12.2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。

12.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。

12.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。

12.6 负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。

12.7 负责组织工程的验收工作。

12.8 本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。

第十三条 承包人的权利和义务

13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。

13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。

13.3 在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。

13.4 当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。

13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。

13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。

13.7 承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。

第十四条 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。

14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。

14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

14.1.4 发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。

14.2 承包人违约责任

14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。

14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。

第十五条 合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):

1.向北京仲裁委员会申请仲裁。

2.向___________人民法院起诉。

第十六条 合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。

第十七条

本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。

第十八条

本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。

在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效

以上是小编为大家整理好的范文,希望对大家有所帮助。

国际工程劳务合同工程劳务合同范本(4) | 返回目录________(其总部设在_________,以下称“甲方”)与_________(其总部设在_________,以下称“乙方”),经过友好协同,乙方同意为甲方在_________国的_________项目的施工提供劳务,为此与甲方签订本劳务合同。

(一)合同目的

本合同的目的:乙方根据本合同条款向甲方提供技术工人、工程技术人员和其他人员(以下称为派遣人员),甲方向乙方支付报酬。为保证甲方工程的顺利完成,双方应互相协作,认真执行合同。

(二)人员派遣

1.应按双方商定的计划派遣人员。甲方对所需派遣的人员应提前两个月用书面正式通知乙方。乙方同意在派出前一个月向甲方提交派遣人员一览表,包括姓名、出生年月日、工种、护照号码及_________国申请入境所需要的资料_________。

2.乙方负责办理乙方人员(从其居住国)的出境手续,并承担与此有关的各项费用。在_________国的入境和居住手续由甲方办理,并负担与此有关的各项费用。

3.根据工程计划的需要,派遣人员可以随时增加或减少。

4.如需要增加派遣人员时,甲方同意提前两个月向乙方总部提出派遣人员计划。增加人员的工资,按本协议附件1所列工资标准支付。增加如系新工程,其工资标准应由双方驻工地的代表商定。

5.根据工程进度,如现场需要减少人员,则应由双方现场代表商定后实施。

(三)准备费

甲方同意付乙方派遣人员的准备费每人_________元。准备费应在向乙方提交派遣计划的同时电汇乙方_________银行_________帐号。

(四)工资

1.派遣人员的工资应按附件中所商定的工资表支付。工资的计算应从派遣人员离开乙方所在国_________机场之日起到离开_________国_________机场之日止。乙方同意在安排航线时尽可能取最短路线,缩短时间。

2.派遣人员的基本工资_________。

3.基本工资以月计算,凡不满一个月的按日计算,日工资为月工资的25%。

4.根据_________国目前的经济情况,派遣人员基本工资每年应增长15%。

(五)工作时间及加班

1.乙方人员的工作时间为每月_________天,每周_________天,每天8小时。

2.每周休假一天,具体休假日期可由双方在现场安排。

3.由于材料短缺、气候条件等影响不能正常施工时,经双方协商可以临时调整工作内容。如因上述及其他因甲方原因造成停工时,甲方同意支付乙方人员的工资。

4.如工作需要并经双方同意,乙方人员可以加班。甲方按下列标准支付加班工资:

(1)平时加班工资为基本工资的125%;

(2)平时夜间加班(22点至次日晨5点)以及休假日加班,工资为基本工资的150%;

(3)节目加班工资为基本工资的200%;

(4)加班工资计算方法如下:(月基本工资/200小时)×加班小时数×加班工资的百分率;

(5)上述加班工资和基本工资同时支付。

(六)伙食

1.甲方同意向乙方提供厨房全套炊餐具及冷藏设备,由乙方自行办理伙食。

2.甲方同意付给乙方每人每天_________元的伙食费,包干使用。

3.食堂用水、用电和燃料以及生活物资采购用车由甲方提供并支付费用。

(七)节日和休假

1.所有乙方人员有权享有_________国政府的法定节日。

2.所有乙方人员在工作满11个月零10天后,应享受20天的回国探亲假,其_________国_________机场至_________机构的往返机票由甲方支付。应尽可能安排最短的航线。

3.如果现场施工需要乙方人员推迟回国休假时,乙方同意说服其人员延期休假,甲方同意为了补偿乙方人员的损失,应给予适当的报酬。

4.关于补偿上述损失的报酬,可根据当时的情况由双方现场代表商定。但这项补偿不应少于_________国_________机场至_________机场之间的单程机票价金额。

5.乙方人员由于家属不幸等原因,工作满半年以上时,经双方现场代表协商同意,可以提前享用探亲假。如有关人员已享受回国休假,其往返旅费应由乙方负担,对这一类事假甲方不支付工资。

(八)旅费及交通

1.甲方负担乙方人员从_________机场至工程现场之间的往返旅费和航空公司招待之外的必须的食宿费,但乙方应努力减少这项额外费用的开支。甲方同意支付乙方人员进入_________国的入境费用(例如机场税等)。

2.甲方负责提供乙方人员上下班的交通工具,同时也提供现场代表、工程师及其他管理人员的工作用车。

3.乙方应凭机票或收据(按购票当日银行公布的外汇牌价)向甲方结算。

(九)税金

乙方人员应在_________(其原居住国)交纳的一切税金由乙方负担;乙方人员在_________国交纳的一切税金由甲方负担。

(十)社会保险

1.乙方人员在合同有效期内的人身保险,由乙方自行办理。甲方同意支付派遣人员每人每月_________元的人身保险费。

2.乙方人员在工地发生工伤,甲方只承担其医疗费用,如发生死亡事故,乙方应负担所有的费用,包括善后安葬和抚恤。

3.如乙方人员因工作事故或疾病死亡时,遗体运回其原居住国或就地埋葬,遗物运回其原居住国,一切有关费用由甲方负担。

4.派遣人员经医生证明因疾病或工伤而缺勤30天以内者,发给基本工资;在30天和90天之间者发给基本工资的60%;超过90天者则不发工资。

(十一)医疗

1.乙方所有人员在_________国发生工伤或疾病时,其医疗及住院费由甲方支付。

2.现场医务室需用的常用药品和器具,由乙方向甲方提出购置计划,经甲方同意后,由乙方在其本国或其他地方采购、费用由甲方支付。

3.乙方人员在200人之内,配备医生一名,男护士一名。超过200人时,是否增加医务人员,由双方现场代表研究确定。

(十二)劳保用品

甲方同意支付乙方派遣人员所有的劳动保护用品,包括每人每年两套工作服、工作鞋、手套、眼镜、安全帽、安全带等。

(十三)支付办法

1.除机票费和准备费全部支付美元外,甲方应支付乙方的其他各项费用,均按80%元与20%_________国_________的比例支付,如需改变这一比例,须经双方代表同意。

2.休假工资和应付乙方的机票费应于休假当月之初支付。

3.乙方现场会计每月末编制派遣人员工资及其他各项费用表,包括基本工资、加班费、伙食费等项,经甲方审查和批准后于次月10日前支付。其中80%美元部分,由甲方电汇_________银行_________帐号,银行汇费由甲方承担。20%的_________国_________(币种)在现场支付。

4._________元与_________国_________的兑换率,按支付日当天_________国政府银行公布的买卖中间价折算。

5.乙方派遣人员到达现场后,甲方同意预支每人一个月的伙食费,如需预支其他费用,由双方现场代表协商解决。

(十四)住房和办公用房

1.甲方将按下列标准免费提供乙方人员的住房:

(1)代表、工程师、总监工每人一间;

(2)助理工程师、技术员、医生、会计师、翻译及其他管理人员两人一间;

(3)其他工人每人约4平方米,但每间不超过12人。

2.住房内包括空调和卫生设备,家俱和卧具等备品。

3.甲方同意提供乙方行政人员所使用的办公设备(如打机、计算器、复印机等)、洗涤设备和用品。

(十五)人员替换

1.乙方负责派遣身体健康、技术熟练的合格人员到_________国现场工作,如甲方认为派遣的人员不能胜任工作,经双方现场代表同意后,由乙方负责替换,由此而发生的费用应由乙方负责。

2.乙方人员必须遵守_________国政府的法令和尊重当地的风俗习惯。如违反当地法令和风俗习惯而必须送回国的,经双方协商后,由乙方负责送回,机票费由乙方负担。如需另派人员替代时,则乙方应负责_________机场至现场的旅费。

3.乙方人员因疾病和公伤,经甲乙双方指定的医生证明确实不能继续工作者,应送回其原居住国的,其旅费由乙方负担。如身体状况不合格者,经双方医生检查证实,是因乙方体检疏忽,必须送回其本国的,其旅费应由乙方负担。

(十六)不可抗拒

1.由于天灾、战争、政治事件等人力不可抗拒的事故而工作不能继续进行,甲方应负责将乙方人员送回(其原居住)国。

2.如遇上述情况时,甲方人员不撤退,乙方人员亦不撤退,但甲方应支付乙方派遣人员的工资。

(十七)争议及仲裁

1.在执行合同中,如双方发生争议时,双方同意通过友好协商解决。如协商无效,可提交被告方的仲裁机构裁决。

2.争议一经裁决,双方必须忠实履行,所发生的费用由败诉方负担。

(十八)合同有效期及其他

1.本合同于_________年_________月_________日在_________签订。本合同自双方签之日起生效至本工程结束,所有派遣人员返回(其原居住)国,以及双方未付帐目结清后失效。

2.本合同与附件及工程内容,不经另一方允许,任何一方不得向第三方泄露。

3.本合同用_________文、_________文书就;两种文本具有同等效力,双方各持2份。

4.本合同未尽事宜,双方可友好协商补充,经双方同意的补充条款应为本合同的组成部分。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

代表人(签):_________ 代表人(签):_________

见证人(签):_________ 见证人(签):_________

劳务合同 篇4

甲方: *****幼儿园

劳务合作协议地址:

联系电话:

乙方:

地址:

联系电话:

甲乙双方经友好协商,就甲方幼儿园与乙方为未毕业学生在幼儿园实习劳务合作事宜,根据劳动部门和教育部门等的有关规定,达成以下协议以便双方共同遵照执行。

一、 双方资质认定:

1. 甲方是经当地教育或劳动行政部门批准,具有合格办学资质的幼儿园;

2. 乙方是在*****学校*****专业的学生,符合实习劳务合作条件。

甲乙双方均应提供相应证件(复印件)作为本协议的附件。

二、 实习生要求:

1. 实习期限: 年 月 日至 年 月 日;

2. 为保障幼儿园的保教工作开展,乙方必须符合下列要求:

3. 必须经过甲方面试,并在开始实习前经乙方指定医院体检,合格后方能开始实习。

三、 甲方的权利和义务:

1. 本着公平、公正的原则,甲方根据一定要求和标准,对乙方进行面试及相关技能和知识培训,最终确定正式实习的人员;

2. 保证实习生薪资待遇与事前宣传的相符,如有不实之处直接影响到学生实习意愿的,由甲方负责;

3. 实习生工资由甲方确定,因工作需要延长工作时间的,按国家劳动法有关规定支付加班工资;

4. 实习生工资由甲方按时发放,如无擅自离职、违法违纪行为或其他特殊原因的,甲方不得扣发实习生工资;

5. 甲方按照劳动法有关规定为乙方实习生提供必要的劳动保障,负责在幼儿园工作期间的劳动安全;发生工伤事故时,甲方根据劳动法并结合有关规定负责协调处理;

6. 甲方为乙方实习生提供有偿宿舍,并负责宿舍的日常管理:

6.1 实习生在来幼儿园时需带足现金以支付住宿费及当月生活费。住宿费在入住当天缴纳,以后逐月交付。如不及时缴纳,将直接影响学生的实习,甲方将通过书面形式通知学校和当事人,同时在学生当月工资中按照实际发生费用扣除;

6.2 实习需遵守宿舍各项规章制度,若有违反且情节恶劣者将被开除出宿舍,并终止其实习行为,由乙方负责;

6.3实习生如需搬出宿舍另外居住,需事先征得父母、学校的同意,并提交书面申请报甲方批准后方可搬出,同时甲方不再承担在工作时间以外的任何责任;如实习生不经允许擅自搬出宿舍,一经发现将终止其实习,同时甲方也不承担在此期间的任何责任;

7. 实习生不得擅自离职,如有正当原因确需离职的,需提前一周提交书面申请,经甲方批准后方可离职,学生离职后甲方不再承担任何责任;如无正当原因而离职的,甲方有权扣留学生的实习推荐表并扣发学生当月工资;

8. 在乙方学生实习结束后,甲方负责协助为学生进行实习鉴定;

9. 实习期内,甲方要求解除本协议的,需提前30天通知乙方。

四、

1.

2.

3. 乙方的权利和义务 必须是学校所属的符合实习生身份的全日制学历教育学生; 乙方实习生按照甲方指定到指定医院参加体检,身体必须合格;体检结果需由甲方确认 需向甲方提供实习生实习推荐表(盖有学校公章、贴有照片)、学籍证明、身份证复印件或户籍证明复印件(户籍证明由当地派出所出具,附有本人照片并在照片上加盖派出所公章),乙方提供的实习生有关资料与事实不符或违反有关规定,甲方有权随时终止实习协议;

4. 发生工伤事故,乙方需主动协助甲方处理;

5. 乙方实习生发生下列问题将被解除实习协议,自实习协议解除之日起乙方不再承担任何责任:

5.1 乙方实习生严重违反劳动纪律或者规章制度的;

5.2 乙方实习生严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损失的;

5.3 乙方实习生发生重大违法行为,依法被追究刑事责任的;

5.4 乙方实习生有精神病、病毒性肝炎及严重的肝胆肾疾病病史或正在治疗中,未向甲方在报到前如实说明或隐瞒真实情况的;

5.5 乙方实习生冒名顶替或假造学历证明、身份证明等相关证件,经查实确凿者;

5.6 乙方实习生患病或非因工负伤,在规定医疗期满后经鉴定不能从事原工作,也不能从事乙方另行安排的工作的;

五、 争议的解决

因违反或终止本协议而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交当地有关仲裁机关仲裁。

六、 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效。在执行过程中一方如需变更条款,必须与对方协商一致,否则将承担相应的经济责任和法律责任。

甲方:

乙方: 甲方代表签字:

时间: 年 月 日

时间: 年 月 日

劳务合同 篇5

甲方:__________________

乙方(劳动者)姓名:__________________

居民身份证号码:___________________________

根据国家有关规定,甲、乙双方经平等协商,自愿签定本协议,并共同遵守本协议所列条款。

一、合同期限

自_________ 年_____ 月_____日起,至_________ 年 _____月___日止,其中试用期 _________个月。

二、工作内容

甲方安排乙方在 ,从事 _________工作。

三、劳动条件

1、劳务人员应遵守国家的法律、法规,遵守劳动纪律和各项规章制度。如有违反,按有关规定处理。

2、劳务人员应服从用人单位根据生产、工作需要安排、调整工作岗位,并保质保量完成生产、工作任务。

3、劳务人员应接受用人单位的技术、安全培训和法制法规教育,努力提高自身素质。

4、用人单位应发给劳务人员必要的劳动防护用品。

5、乙方应执行安全操作规程,切实注意安全生产。

四、民主管理和劳动纪律

1、经双方协商一致,可以变更协议中的有关条款。

2、甲乙双方其中一方要求变更协议条款,都应以书面形式提前十五天通知对方。

五、劳动协议的解除

1、乙方有下列情形之一被用人单位退回的,甲方可以解除劳务协议:

1)在试用期间证明不符合录用条件的;

2)严重违反劳动纪律或规章制度的;

3)严重失职造成用人单位利益受到重大损害的;

4)被依法追究刑事责任或被劳动教养的;

2、乙方有下列情形的甲方可以在按法律法规支付一定补偿金后解除劳务协议,但应提前_________天以书面形式通知乙方:

1)乙方患病或非因工受伤不能从事原工作的;

2)乙方不能胜任工作,经常不能保质保量完成生产(工作)任务的;

3)用人单位情况发生变化,确需裁减劳务人员的;

六、违反劳务合同的责任

乙方系甲方或用人单位出资培训的,违约后还应向甲方或用人单位支付培训费_________元。

七、双方其他约定

1、因劳务人员现为协保人员,无法缴纳社会保险。由甲方为其缴纳“意外伤害商业保险”;

2、如员工因工伤残,由“意外伤害商业保险”给予赔付,意外伤害商业保险保额不足部分按相关法律法规办理。

3、因乙方岗位为保安,每天工作时间为_________次日_________。因夜间乙方虽履行一定的工作职责却无需时刻处于工作状态,故本合同现约定_________次日_________为睡班时间,经甲乙双方协商一致,约定将睡班的_________小时折算为_________小时的有效工作时间,甲方依法按照_________小时的有效工作时间支付给乙方劳动报酬(保安岗位适用此条)。

本协议自双方签定之日起生效。本协议一式两份,甲、乙方各执一份。

一、合同期限

第一条甲、乙双方选择以下第___种形式确定本合同期限:

(一)有固定期限:自____年__月__日起至____年__月__日止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。

(二)无固定期限:自____年__月__日起至依法解除、终止劳动合同时止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。

(三)以完成一定工作(任务)为期限:自____年__月__日起至____________工作(任务)完成时终止。

二、工作内容和工作地点

第二条甲方招用乙方在__________(项目名称)工程中,从事______岗位(工种)工作。

乙方的工作地点为___________________________________。

经双方协商一致,可以变更工作岗位(工种)和工作地点。

乙方应认真履行岗位职责,遵守各项规章制度,服从管理,按时完成工作任务。

乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位依法制定的规章制度,给予相应处理。

三、工作时间和休息休假

第三条甲方安排乙方执行以下第____种工时制度:

(一)执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过_____小时,每周工作不超过_____小时。每周休息日为__________。

(二)经当地劳动行政部门批准,执行以______为周期的综合计算工时工作制度。

(三)经当地劳动行政部门批准,执行不定时工作制度。

甲方保证乙方每周至少休息_____天。乙方依法享有法定节日假、产假、带薪年休假等假期。

甲方因施工建设需要,商得乙方同意后,可安排乙方加班。日延长工时、休息日加班无法安排补休、法定节假日加班的,甲方按第四十四条规定支付加班工资。

四、劳动报酬

第四条甲方采用以下第____种形式向乙方支付工资:

(一)月工资____元,试用期间工资____元。甲方每月_____日前向乙方支付工资。

(二)日工资____元,试用期间工资____元。甲方向乙方支付工资的时间为每月___日。

(三)计件工资。计件单价约定为______。

甲方生产经营任务不足,乙方同意待岗的,甲方向乙方支付的生活费为______元。待岗期间乙方仍需履行除岗位工作外的其他义务。

五、社会保险

第五条甲乙双方按国家规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续,并承担相应的社会保险义务。乙方应缴的社会保险费由甲方代扣代缴。

乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家有关规定执行。

乙方因工负伤或患职业病的待遇按国家有关规定执行。

乙方在孕期、产期、哺乳期等各项待遇,按国家有关生育保险政策规定执行。

六、劳动保护和劳动条件

第六条甲方应当在乙方上岗前进行安全生产培训,乙方从事国家规定的特殊工种,应当经过培训并取得相应的职业资格证书方可上岗。

甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护设施,发放必要的劳动保护用品。其中建筑施工现场要符合。对乙方从事接触职业病危害作业的,甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查,在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。

甲方依法建立安全生产制度。乙方严格遵守甲方依法制定的各项规章制度,不违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

乙方有权拒绝甲方的违章指挥,对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为,有权提出批评并向有关部门检举控告。

七、解除和终止

第七条本劳动合同的解除或终止,依规定执行。

八、劳动争议处理

第八条甲乙双方发生劳动争议,可以协商解决,也可以依照的规定通过申请调解、仲裁和提起诉讼解决。

九、其他

第九条甲乙双方约定的其他事项

第十条本劳动合同一式_____份,甲乙双方各执_____份。

本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

甲方(公章):____________乙方(签字或盖章):____________

签订日期:____年____月____日签订日期:____年____月____日

劳务合同 篇6

劳务合同是一种供劳务者与需求方签订的合同,其目的是为了保证劳务者的权益以及需求方的利益。随着经济的发展和社会的变革,劳务合同的应用范围也越来越广泛,劳务合同与企业发展密不可分。

一、劳务合同的特点

1.受用双方不同,一方为劳务提供者,一方为劳务需求方。

2.劳务内容和服务对象具有一定的特殊性和时效性。

3.劳务提供者需要具备供劳务所需的技能和经验。

4.劳务合同是一种较为灵活的用工形式。

二、劳务合同的重要性

劳务合同不仅有助于保障劳动者的合法权益,也能够帮助企业规范用工行为,降低用工风险。

1.保障劳动者的权益。劳务合同能够规范雇佣关系、约束用人单位,使劳动者的获得更稳定、更合法。

2.规范企业的用工行为。劳务合同对于公司来说是一种符合规范的用工形式,有利于减少用工风险。

3.提高公司的竞争力。通过合理使用劳务合同,企业可以提高自己的灵活性,并在劳动力市场中处于更加优势的地位。

三、劳务合同的签订流程

1.签订合同前的准备工作。包含招聘、面试、考核、确定用工方案等。

2.合同的内容制定。包括劳务服务内容/功能描述,工作地点,工作时间,薪酬规定、双方权利义务等。

3.合同的签订和备份。劳动者在确认合同内容并同意后,劳动合同双方应当分别签字,并各自留存一份来源规范。

四、劳务合同的注意事项

劳务合同在生产实施过程中需要注意以下事项:

1.劳务期限划分要明确。

2.双方权利和义务应该在合同中约定清楚。

3.双方应保证合同中的信息是完整、准确以及真实的。

4.合同应遵守国家法律法规、劳动法等法律、法规规定。

五、劳务合同的解除和终止

在一些情形下,劳务合同的解除或者是终止是不可避免的。解除或终止劳务合同,应当经过协商,合法遵循相关法律规定。

1.双方协商解除。

2.出现违法行为,一方解除合同。

3.劳动者因病或其它原因不再继续履行劳动合同。

结语:劳务合同是一种很重要的用工形式,对于公司和员工来说都有很多的优势。然而,在生产实施过程中就得注意合同的签订事项并且遵循相关法律规定。

劳务合同 篇7

劳务合同是一种具有法律效力的合同,用于明确雇佣劳务关系和约定双方权益的文件。在众多劳务合同中,包括劳动合同、临时劳务合同、外包劳务合同等。通过准确撰写劳务合同,能够保障雇主和员工的权益,避免潜在的纠纷和争议。在本文中,将根据多年的工作经验,探讨劳务合同的重要性、内容要点以及撰写建议。

首先,劳务合同的重要性不言而喻。对于雇主而言,合同具有约束力,能够明确雇佣的目的、职责和责任,保障员工的工作效率和服务质量。对于员工而言,合同能够确保工资、工时、福利和保险等权益,明确劳动关系,提供法律保护。

在撰写劳务合同时,有几个重要的内容要点不能忽视。首先,应明确双方的身份和资质。合同中应注明雇主和员工的基本信息,包括姓名、身份证号码、联系方式等。此外,还需明确员工的工作岗位、职责和权限。

其次,薪资和福利待遇是劳务合同的重要组成部分,也是员工最为关注的内容之一。合同中应规定员工的基本工资、绩效奖金、加班费以及任何其他的补贴和福利待遇。同时还应明确薪资支付的周期和方式,以及调薪的条件和程序。

第三,工作时间和休假制度也是劳务合同需要涵盖的重要内容。在合同中明确工作的日常时间、工作日和休息日的安排,以及法定的带薪休假、病假和产假等特殊情况下的权益保障。

此外,劳务合同还应明确员工的保密义务,以及公司对其知识产权的所有权和利用权。通过明确这些条款,可以保障公司的商业机密和技术秘密不被泄露,避免知识产权侵权纠纷。

最后,针对合同的撰写建议,应清晰明了地表达每一条款的内容,避免使用含糊不清或难以解释的措辞。此外,合同应当遵守当地劳动法律法规的规范,确保合同的合法性和有效性。在撰写完毕后,雇主和员工应共同审核和签署合同,以表示双方的同意和认可。

总结来说,劳务合同是确保雇主和员工权益的重要工具。在撰写劳务合同时,需要明确双方身份、薪资福利待遇、工作时间和休假制度、保密义务以及知识产权等重要内容。撰写合同时应使用清晰明了的措辞,遵守法律法规,并由双方共同审核和签署合同。通过正确撰写劳务合同,能够保障雇主和员工的权益,降低劳动纠纷的发生。

推荐阅读

上一篇:工厂的规章制度9篇 下一篇:实习教师自我总结
back_img
推荐标签