2025-08-25 13:11:25 钢结构合同 浏览：77120 小编：熊夜白
【#合同模板# #钢结构加工合同模板(汇集24篇)#】随着法律意识的提升,合同种类日益丰富，签订合同有助于维护双方的平等地位。如果你在撰写合同上感到困惑，以下是好查范文网小编整理的钢结构加工合同模板，供大家参考和使用。希望对您有所帮助！
定做方: (称甲方)
承揽方: (称乙方)
根据<中华人民共和国合同法》规定，结合本工程的实际情况，双方经友好协商签订本合同，以共同遵守。
一、加工制作内容：
1.制作内容：
主钢构：钢梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材质为Q235。钢构必须进行除锈。刷中灰面添一道、中灰底漆(防锈漆)一道。
二、合同价格及结算方式：
1.合同造价按/吨。合同总价款为，以实际决算为准
2.合同签订三日内甲方付款
3.提货：
(1).第一次送齐二十八架钢架，甲方不付货款，提第二次货时付清前次货款，依次类推，至此全部提清，最后一次提货时甲方全部付清货款。
4.结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算。
三、质量要求：
乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范GB50205-20xx)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
四、交货地点和时间：
1.交货地点：甲方在乙方厂房内提货；运费由甲方负责，装车由乙方负责。
2.交货时间：
五、包装及运输：
1.乙方负责装车。装车时应按照规范要求进行装运，要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。
2. 甲方负责运输，运输标志应按甲方要求实施(具体由甲方再出发运前另行交底)。
3. 运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。
六、双方权利及义务：
1.甲方向乙方提供完整的构建加工图纸一套，并签字认可。由乙方认真完善后按照甲方图纸进行加工制作。
2.甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改和变更通知。否则由此引起的'工期延误以顺延。
3.乙方必须接受甲方的质量监督检验，不得擅自外协加工，乙方应按甲方委派的现场质量监理的合理要求制作，发现问题及时纠正。
4.甲方如现场发现质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。
5.乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。
七、违约责任：
按《合同法》相关规定执行。
八、合同纠纷处理方式：
甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成，则由提交当地仲裁委员会仲裁。
九、附则：
1.本合同
2.本合同由甲乙双方签字盖章，甲方定金到账后生效。此合同有效期为 年 月 日至 年 月 日。
3.未尽事宜，双方协商解决或另立补充合同。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
时间：
甲方：(以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规之规定，甲方委托乙方制作加工钢结构构件，结合工程的实际情况，经双方友好协商，签订本合同，共同遵守： 钢构件制作内容质为Q345、酿造车间H型钢柱约224吨，材质为Q345、动力车间H型钢柱约173吨，材质为Q345B，空瓶库、成品库H型钢柱约320吨，材质为Q345B，H型钢加工量约为一道，面漆一道 (面漆为中灰醇酸面漆);
一、 承包方式： 包工包料
二、 合同价款及付款方式
1、合同价款：__元/吨(Q345)/吨(Q235)。 合计价款约为人民币：___。
2、结算方式：。
3、付款方式：合同签订之日甲方交付给乙方定金(约为总价款的20%)，提货时付清所有货款，定金在最后一次提货时结算。
4、以上为含税价，乙方须提供发票与甲方。
三、 交货地点及时间
1、交货地点：
2、交货时间：
四、 质量及验收要求
1、乙方应按照国家现行的钢结构制作规范认真加工制作，确保钢构件达到图纸设计和钢结构规范的要求。
2、乙方所采购的材料应符合甲方要求，钢板厚度必须保证在国家标准偏差范围内所购材料应具有质保书。材料的代用必须经甲方认可方可代用。
3、钢构件加工验收按合同、图纸及说明文件的`要求，依据国家现行钢结构工程施工质量验收规范的规定，由甲方在乙方加工基地进行验收。乙方负责提供所购原材料的质保书和产品合格证，如需第三方检测报告，甲方应提前通知乙方，检测所产生费用由甲方承担。
五、 其它
1、乙方应接受甲方的质量监督，在乙方制作过程中，甲方有权到乙方制作现场进行质量检测，发现问题应及时纠正。如甲方在现场安装过程中因乙方制作原因影响安装的，乙方应及时派人整改，其费用由乙方承担。
2、如中途设计变更，甲方应以书面形式立即通知乙方，因变更带来的材料增加及相关损失由甲方承担，因甲方原因影响施工进度的，工期则相应顺延。
六、 违约责任：按《合同法》相关规定执行。
七、 合同纠纷由双方协商解决，或由乙方所在地法院解决。
八、 本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方代表签字盖章后生效。
甲方：(盖章)
日期：
乙方：(盖章)
日期：
承揽方：________________________
定作方：________________________
定作方委托承揽方加工 ，经双方充分协商，特定立本合同，以便双方共同遵守。
第一条 承揽项目概况
1、项目名称：________________________。
2、项目地点：________________________。
3、项目内容：________________________。
4、建筑面积：________________________。
5、承揽方式：承揽方包工包料。
6、工期：本项目工期____________天，按甲方指定进场日期计算。
7、共计：____________元。
第二条 图纸或技术资料
双方商定图纸或技术资料采取下列方式提供：
定作方自行设计并提供图纸或技术资料，图纸或技术资料____________式____________份，定作方、承揽方各执____________份。
第三条 定作方义务
(1)负责向承揽方提供水、电。
(2)参与项目质量和项目进度的监督，负责材料进尝竣工验收。
第四条 承揽方义务
(1) 按照图纸或技术资料的要求进行加工，按期保质完成承揽项目;
(2) 参加项目的竣工验收。
第五条 项目变更
(1) 承揽方在依照图纸或技术资料的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当以书面形式及时通知定作方。定作方应当在收到通知之日起____________天内回复，并提出修改意见。承揽方在上述时间内未得到答复的，应继续按图纸或技术要求进行工作，由此而产生的一切责任或损失全部由定作方承担。承揽方在上述时间内得到答复的，应按定作方答复意见进行工作，因按定作方答复意见进行工作导致合同价款的增减及造成的承揽方损失由定作方承担，延误的工期相应顺延。
(2) 承揽方在依照图纸或技术资料的要求进行工作期间，定作方需对原图纸或技术要求进行变更，定作方应提前____________天以书面形式向承揽方发出变更通知。承揽方应按定作方发出的变更通知及有关要求进行工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承揽人损失，由定作方承担，延误的工期相应顺延。
第六条 确定变更合同价款及工期
(1) 发生变更后，承揽方应提出适当的变更价格，送定作方批准后调整合同价款。
(2) 变更影响到工期的`，由承揽方提出变更工期，送定作方批准后调整竣工日期。
第七条 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方应在材料运到项目地点前通知承揽方，双方共同验收并办理交接手续;
(2) 由承揽方提供材料的，承揽方应在材料运到项目地点前通知定作方，并接受定作方检验;
第八条 质量标准
双方约定本项目质量标准 ：
(1) 项目质量达到图纸或技术资料的要求。
(2)所有图纸设计符合国家规范要求
第九条 项目验收和保修
项目竣工后，承揽方应通知定作方验收，定作方应自接到验收通知后两天内按照合同规定的质量标准组织验收，并办理验收，移交手续，出具验收意见。如定作方在规定时间内无正当理由不组织验收的，视为定作方承认项目质量合格，已通过验收。
第十条 合同价款支付方式
承揽方包工包料的，双方约定按下列方式支付合同价款：
双方签订合同，定作方向承揽支付订金____________%即____________元。剩余工程款按工程进度支付。剩余____________%作为质保金保修期满付清。
第十一条 违约责任
1、承揽方的违约责任
(1)未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减合同价款;不同意利用的，重新制作。
(2)无正当理由逾期交付定作物，应当按延期天数每日向制作方偿还合同价款____________‰ 违约金。
2、定作方的违约责任
(1)中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失;
(2)中途废止合同，属承揽方包工包料的，应当向承揽方偿付合同价款____________‰的违约金;
(3)超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金。
甲方：____________
乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
供方(全称)：____________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
需方(全称)：____________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提货日期
二、质量标准、验收方法及地点：
三、原材料来源及互利方法：
四、交(收)货方法、地点及运杂费负担：
五、货款结算时间及方法：八、其他：
六、包装要求及包装物回收办法、费用负担：
七、经济责任：
九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商由合同鉴证机关查实证明，可免予承担经济责任。
十、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效，并报双方业务主管部门备案。
十一、本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按《中华人民共和国合同法》有关规定，向合同仲裁机关提出书面申诉，要求调解、仲裁处理。
十二、本合同正本两份，双方各执一份，副本____份，送双方业务主管部门、银行各一份，工商行政管理机关二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服装加工合同 ·钢筋加工合同 ·加工贸易合同 ·进料加工合同
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
委托方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就钢结构构件加工制作事宜协商一致，订立本合同。
第二条：工程概况
1. 工程名称： 。
2. 工程地点： 。
3. 委 托 方： 。
4. 预估构件重量： 。
5. 工程内容：
第三条：合同范围及签定合同依据
1. 甲方认可的施工图纸。
2. 甲方认可的设计变更，补充联系单，图纸会审纪要。
第四条：生产(加工)工作内容
1. 主钢构： 。
2. 主钢构除锈处理方式： 抛丸除锈 。
3. 防锈底漆涂装要求： 。
4. 乙方负责免费装车，甲方负责运输，运输费用由甲方承担。
第五条：甲方的权利和义务
1. 甲方于 年 月 日前向乙方提交生产(加工)用施工图纸 套。
2. 按合同规定的时间、数量、付款方式支付加工费、材料费。
3. 甲方代表有权监督加工的进度和质量。
第六条：乙方的权利和义务
1. 按时提交加工产品，并经甲方在车间验收合格后方可出厂。
2. 按国家现行钢结构施工验收规范GB50205-20xx及设计图纸要求进行生产。
第七条：加工费及付款方式、时间
1. 本生产人工费单价为： 元/吨 。
2. 材料费单价：本结构原材料按购买时双方核定的市场价格计价。
3. 工程款支付：预付材料款70%计 元(大写： 元整 )。
4. 提构件时付清本批钢构件30%的余款。
5. 重量结算：按理论重量结算;材料损耗按4%计算(损耗不计入加工
6. 如图纸变更或委托方要求变更，需另追加费用，计费标准按1、2条进行。
第八条：生产(加工)期限
1. 开工日期：以收到甲方全部图纸及材料款到帐后第二天起计算工期。
2. 工期： 天。
3. 工厂存放期：构件完工之日起免费在厂内存放7天，超出7天每天按产品总价款的5‰收取场地占用费。
4. 遇到下列情况之一时，生产(加工)产品开工日期及产品交验日期则相应顺延或另外商定：
1)由于不可抗力或无法防止的外因影响时;
2)由于甲方的原因影响生产(加工)进度时。
第九条：违约责任
1. 由于产品质量问题，不能满足施工图纸要求时，应由承包方无偿返工或重新提供产品。
2. 由于委托方提供的图纸不十分正规，在承包方开始生产后仍在修改设计，由此造成的损失委托方应给予承包方相应的经济补偿，并工期顺延。
第十条：其它
1. 产品经甲方验收合格出厂后，由于运输或其它非乙方原因而影响了质量，乙方不再承担责任。
2. 根据本合同的约定，乙方只对甲方承担其应尽的责任和义务，而不再与第三方发生业务关系，甲方只对乙方承担其应尽的责任和义务，不受第三方的影响。
第十一条：附则
1. 与本合同有关的其它问题，均按《中华人民共和国合同法》的规定执行，未尽事宜，双方协商解决。
2. 本合同一式四份，甲方各执二份。
3. 双方代表签章后，合同生效。
委托方： 承包方：
承办人： 承办人：
电话： 电话：
传真： 传真：
原告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，董事长。
委托代理人____，男，______________________________有限公司职员，住该单位。
委托代理人____，男，______________________________有限公司职员，住该单位。
被告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，总经理。
委托代理人____，男，______________________________公司经理，住该单位。
原告______________________________有限公司(以下简称原告)与被告______________________________有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员______独任审判，公开开庭进行了审理，本案原告的委托代理人王锋、舒畅、被告的委托代理人崔燕合到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，年______月______日，原告与被告订立钢结构委托加工合同，约定原告向被告提供材料，由被告进行加工制作。合同订立后，原告将需要加工的钢板运至被告处，被告收到原告运送的材料后却通知原告无法完成加工，让原告运回材料，原告运回材料时发现少了______吨。原告要求被告返还钢板______吨，赔偿损失______元，诉讼费由被告承担。
被告辩称，原告所述与事实不符，年______月______日原告才将全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我们不让继续加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在违约，是原告违约，被告已经为原告加工材料______余吨，现被告只欠原告约______吨材料，因原告未支付被告加工费，故被告未将材料归还原告，被告不同意原告的诉讼请求。
经审理查明：年______月______日，原告与被告订立钢结构委托加工合同，约定原告向被告提供材料，由被告进行加工制作，原告于年______月______日向被告提供图纸，材料提供到被告工厂，年______月______日开始发货，______月______日前所有构件发完。合同订立后，原告于年______月______日至______月______日陆续将钢材运至被告工厂，被告对部分钢材进行了加工，年______月______日，原告开始从被告处运回钢材(包括部分加工的钢材)，原告未给付被告加工费。本案在审理过程中，原告表示未运回的钢材为______吨，被告表示加工钢材存在一定损耗，现被告处只存有已进行加工的______吨钢材，因原告未付加工费故不同意归还原告钢材.原告亦表示未给付被告加工费。
上述事实有加工合同、出库单、出入库清点单、双方当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：原、被告双方订立的加工合同，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应当恪守履行。定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有留置权。因被告已经履行部分加工义务，而原告未给付被告加工费，故被告对完成的加工材料享有留置权，原告要求被告返还加工材料及赔偿损失的请求，于法无据，本院不予支持。依据《中华人民共和国民法典》第二百六十四条之规定，判决如下：
驳回原告______________________________有限公司的诉讼请求。
案件受理费______元，由原告______________________________有限公司负担(已交纳)。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于______市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。
代理审判员______
______年______月______日
书记员______
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、工程概况
1.1项目名称：钢梁、钢柱加工
1.2工作内容：钢结构车间加工制作
2、合同价款钢结构合同名称、规格、数量、金额
3、钢结构加工费支付：
此工程总价为：暂按60吨*1100元/吨 = 66000元签订合同预付总价的30%，余款提货时全额付清。
工期：暂订 年 月 日交货(具体根据甲方提供材料的进度情况)
4、争议
4.1甲方和乙方在履行合同时发生争议可进行协商，协商不成可向浦东仲裁委员会申请仲裁。
4.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，
保护已完工作成果：
(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;
(2)仲裁要求停止合同工作，且双方接受。
5、合同生效与终止
本合同自甲乙双方签字盖章后生效，至双方履行完合同义务，合同价款支付完毕后终止。
6、合同分数
本合同正本贰份，双方各执壹份。
甲方：(公章)
法定代表人：
委托代表人：
签约日期： 乙方：(公章)
法定代表人： 委托代表人：
甲方：成都有限公司
签约地点：四川成都市
乙方： 签约日期：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着友好合作，互惠互利、充分协商的原则，为明确双方的责任、权利、义务，经双方充分协商达成如下合同条款，以便双方共同遵守。
一、 工程名称：
二、 加工内容：
1、加工单价、总价表说明：。
2、以上单价包含等费用;
3、加工范围：钢结构合同4、构件加工数量为预估量;最终以图纸实际理论重量为准。
5、交货日期：甲方供应材料供齐后以后开始陆续交货，完，不得延误。
5、交货地点：乙方加工厂。
三、 技术标准和验收规范
1、按甲方提供的图纸进行加工;
2、施工验收规范GB50205-20xx;梁材质Q345B，均为国营大型企业生产、国标板。
3、构件抛丸除锈达Sa2.5级，喷涂普通灰色底漆一遍。
4、构件要求全部编号;
5、加工完成后，乙方应通知甲方到工厂进行外观检验，然后提货，如构件到甲方安装时出现尺寸等任何质量问题，乙方必须无条件配合甲方进行处理完善，追究责任，无条件返工，并向甲方偿付因此而产生的经济损失。
6、技术联系人及联系方式：
四、 产品运输
1、甲方负责运输，乙方负责装车。
2、运输时间由甲方确定并提前一天通知乙方。
五、 付款方式
1、每批构件出厂时，付清该批构件加工费
2、最后一车构件发货时办理结算并付清全款，乙方发货。
六、 结算方式
按构件详图进行结算。
结算联系人及联系方式：
七、 技术保密协议
乙方对甲方工程项目及提供的技术资料、图纸和合同保密，甲方对乙方的报价保密。如有泄密将追究相关责任。
八、 保证资料
乙方在交付产品时必须随车提供以下技术资料
1、提供辅材材质证明书
2、所有到场产品的出厂合格证
3、国家规定的钢结构构件的相关制作资料(探伤报告)。
九、 合同争议
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人本着友好合作的态度按照《合同法》的有关条款协商解决，协商不成时，也可请求当地工商行政管理部门调解或真接向法院起诉。
十、
甲方：成都赛特蓝钢结构制造有限公司 乙方：
法人或委托代理人： 法人或委托代理人
签字盖章： 签字盖章：
开户行： 开户行：
帐号： 帐号：
税号： 税号：
合同共三页，一式二份，双方各执一份，合同双方签字生效。
甲方：
乙方：
为保证贵州省新新公司贵州省兴义监狱迁建工程教学综合楼工程在保质保量的前提下按时完成，本着公平自愿、平等互利的原则，甲方将教学综合楼工程承包给乙方，且达成如下协议，双方共同遵守。
一、 承包方式：包工不包料。
二、 承包范围：从±0.000以上所有的木工支模。
三、 承包单价：按建筑面积计算，单价为31元/每平方，大写：每平方米叁拾元整。
四、 乙方权利和义务：
1、严格按照现行施工规范、施工图、施工技术交底施工。
2、木工所有工具自带。
3、木工支完模后必须将模板清扫干净后才能交给钢筋工，模板验收合格后浇筑混凝土时木工必须派人守模。
4、对工人严格要求，杜绝一切可能发生的安全事故。对可能出现的安全事故隐患应及时向监理及甲方汇报，谁违反谁负责。
五、 工期：20 年1月25日前主体必须完工。如违约，甲方将扣除乙方合同总价的10% 。
六、 每月按照混凝土浇筑完的'实际面积的80%付款，主体完工付90%，主体验收合格后一次性付清尾款。
七、 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等于法律的效力，从签字之日起生效。工程款付清后本协议自行失效。
甲方代表签字：
日 期：
乙方代表签字：
日期：
甲方：________________________
乙方：________________________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：
工程地点：
第二条工程承包范围：
工程施工图纸所含土建工程项目(具体见）
第三条工程工期
开工日期：以甲方开工令为实际进场日期，伐板基础垫层施工开始计算乙方的工期，以所承包工程竣工时间为结束，总施工天数为：
第四条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量：合格
第五条承包方式、价格及包含的内容
承包方式及单价：
合同价格：本分包工程采用固定单价（钢筋工、木工、瓦工）的形式，按_________元/㎡建筑面积计价及地下室，完成图纸内双方约定的全部工作量
承包价格所包含的内容：
（1）安装；模板的制作与支设，砖胎膜的砌筑；内搭设与拆除、归类堆放；
（2）甲方提供塔吊、人货电梯、搅拌机械等，操作工及其工资；
（3）其他所有土建所需小型工具附件；
（4）在图纸会审以后有分部分项工程，实际变更增减，在结算中增加或扣除增减工程量劳务费用。
第六条甲方责任和义务
负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
及时提供由甲方供应的'施工机械设备、材料等。
按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地；
第七条乙方的责任和义务：
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工，确保工期和质量；
2、加强对现场操作工人的安全教育；
3、认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；
4、接受安全检查人员依法实施的监督检查。5由于违章操作造成工伤事故，并承担一切经济费用于法律责任。
第八条结算及付款方式
1、工程量计算：按设计施工图纸，工程变更签证联系单，有关会议纪要及相关签证证明等按实结算；
2、工程款支付：甲方按乙方完成的月形象进度工程量（分项工程）支付70%的劳务费用，每栋封顶支付到已完工工程量的85%，局部（分项工程）验收合格后，支付到已完工工程量的95%；余款在两月内一次性付清。
第九条争议
1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，协调期间结束后，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同，甲方必须赔偿乙方因此而遭受的损失。
2、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。
乙方在施工中不能按甲方合理安排的工程进度完成工程量，或人员不足造成工期延误，甲方有权要求乙方清场，并不与结帐。
甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；协商不成，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
第十条不可抗力：
执行国家通行条款
第十一条合同终止
双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
第十二条合同份数
本合同一式而贰份，甲乙双方各执一份。本合同双方签字后生效。
补充条款
乙方雇佣的劳务人员不得多余20%亳州市常住人口，有此现象，甲方有权终止合同。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：湖南六建装饰设计工程有限责任公司 （简称甲方）
乙方： 程乐华劳务队 （简称乙方）
甲方根据生产需要，确定使用乙方承担新乡市商业银行综合楼玻璃幕墙工程 施工任务，承包形式为劳务承包，遵照中华人民共和国合同法和有关文件规定，经甲乙双方友好协商一致，签订本合同，共同遵守执行。
一、承包范围内的工作，按劳务承包方式承包，即：包工、包工具、包安全文明施工。包与玻璃幕墙工程有关的全部材料的卸车工作及进场材料场内堆码整齐，施工现场全部水平及垂直运输和场内的二次转运。
二、乙方施工人员年龄必须为18至45周岁，身体健康的男性公民，思想素质好，遵纪守法，维护甲方的形象及利益，技术工种必须是具有一定的技术水平的熟练技工，并有上岗证、身份证或执照，乙方必须对其所属员工负责，并提供一份花名册交甲方。
三、乙方必须按施工图以及甲方施工组织设计、技术交底及其要求施工，乙方人员进入施工现场后，必须接受甲方施工管理人员的管理和监督，熟悉并遵守甲方有关规章制度，严格按施工操作规程施工。施工质量必须优良，测点合格率达到100%，乙方不按上述要求施工，达不到优良标准，甲方可采取强制措施进行整改，发生的费用由乙方自行承担。
四、 乙方负责人对进入现场施工的乙方人员要加强安全知识教育，严格执行安全操作规程，加强安全生产，未经安全教育，一律不准上岗。乙方人员不准擅自开动各种机械、电气设备，杜绝一切事故的发生。如发生安全事故，一切经济损失及法律责任由乙方承担。
五、 乙方必须保证按甲方生产计划的.要求完成所承担的工作，乙方必须充分保证甲方生产计划安排所需的施工人员，施工中每完成一个单项工作必须做到工完料净，场地清洁，造成浪费损失，按制度罚款和赔偿一切损失。如因乙方的原因造成工期延误致使甲方受到相关单位的处罚，一切损失由乙方承担。
六、 甲方负责提供施工中大型施工机械设备（塔吊、外用电梯、搅拌机、和灰机、斗车），乙方自用劳动工具（个人工具、切割机、切割机刀片、直条、铝合金靠尺、灰线）等全部小型工具由乙方自理；电锤、电钻、劳保用品由乙方负责。
七、乙方人员进场后，必须遵守项目部内部各项规章制度和新乡市对外来务工人员的规定；对居住宿舍区确保每天文明清洁，施工操作区域工完料清。
八、 承包单价、工期及工作内容
按单项工程或分项工程人工费总包干（含工程工作内容管理费、进出场路费、安全工伤事故费、高温费、防寒费及有关劳保福利费，无其它任何停工费用，包括下雨、下雪、冰冻、停电、停水等）。
1、承包单价：雨篷：105元/㎡，全玻地弹门：35元/㎡。
2、工期：
3、工作内容：主幕墙为方钢龙骨架，外喷氟碳漆，（包括层间防火防雷和幕墙外装饰部位） 面积按实结算，不展开面积。2、点支雨篷：变截面工字钢焊接喷氟碳漆，焊不锈钢爪件，连接耳板斜拉杆，玻璃安装钢化玻璃。调试。
九、 结算
结算必须以施工图纸实际工程量为依据，质量达到合同要求才能结算，并预留质保金5 %，质保期 两年。
付款方式： 按工程进度付款，合同签订后，付进场费用人民币一万元整，工程完成50%付已完工程量的30%，工程完成80%付已完 的保金一次性付清。在质保期内如发生返修，乙方应在接到甲方通知后行维修，所发生的维修费用从质保金里面扣除。上述规定乙方没有做到，给工程进度、质量所造成的损失，甲方随时可以对乙方处罚、退场或终止合同，结算按已完工程量的 70 %进行结算或不予结算，乙方不得以任何原因及借口，故意拖延交接手续及出场时间（交接手续或出场时间自通知起三日内完成），否则，乙方必须承担由此给甲方所造成的一切损失。
本合同一式两份，甲乙双方签字生效，未尽事宜，另行协商。 甲方代表： 乙方代表： 联系电话： 联系电话：
身份证号： 身份证号：
年
月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。
一、工程概况：
1、甲方准备在新建_间_层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从_年 月 日开始动工，至_年 月 日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。
2、采取费用包干的`方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日开始，历时 天内完成;房屋建筑总面积 平方米，按每平方 元计算，费用金额共计 元整。
3、付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50 %，即(金额大写)：_____________ 元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。
二、质量要求：
1、工程验收标准，甲方按照下面的规定执行。
2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平(本文章来源于"本站"!)、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。
三、安全问题：
工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。 需要说明：
四、本合同一式二份，双方各执一份。本合同自20__年__月__日签定之日起生效。
甲方(签字盖章)：
乙方(签字盖章)：
年 月 日
委托人：______（身份证复印件附后）______
身份证号：__________________________
受委托人：______（身份证复印件附后）______
身份证号：__________________________
我自愿将拥有产权的商铺托管给__市__投资管理有限公司，由__市__投资管理有限公司租赁给第三方使用。现特委托________代理我方，与__市__投资管理有限公司依法签订__市金福源商厦商铺托管合同，经受委托人签署的任何书面文件对我均具有法律约束力，我将严格遵守，并承担相应法律责任。
授予代理权如下：
代理我方进行合同谈判，商定合同内容，作为我方代理人在合同上签字。
委托人（签字）：______
______年______月______日_____
_受委托人（签字）：______
______年______月______日
甲方：
乙方：
为规范企业管理，增强竞争意识，工程实行承包施工。甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商一致签订本合同。
一、工程名称：_________工程_________楼。
二、工程地点：______路以西，______路以北。
三、承包范围：施工图纸内的模板工程，含二次结构。
四、施工日期：20xx年3月1日至20xx年9月25日
五、安全、质量等级：金洲杯及市级安全文明工地
六、承包方式：包清工
七、承包价格：按实际模板与砼接触面积，每平方米______计算。(铁丝、钉子乙方自备)
八、甲方的权利及义务：
1、负责材料的供应，因材料不合格所造成的损失由供方负责;
2、负责工程施工的交底，建设单位的联系工作及外界一切关系;
3、负责乙方生活费，结账时扣除;
4、负责工程质量的监督;出现工程质量不合格及安全隐患，甲方有权利责令乙方整改，所出现损失由乙方负责;甲方并追加损失的2～3倍罚款;
5、因甲方造成的材料不及时，在有效时间超过12小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿;并顺延工期;
6、甲方发现乙方浪费材料;按原物价的5倍罚款;
九、乙方的权利及义务
1、乙方必须遵守甲方的`施工现场管理制度;
2、乙方根据工程组织人员,进行施工;
3、严格按照施工工程范围提前做好材料和设备的用量计划,提前四天提交甲方审批及采购供应,迟报造成停工,甲方概不负责.
4、乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进行施工,确保工程质量如期交工。(图纸变更，根据实际情况工期顺延)
5、负责现场和班组自检资料和班组技术交底及安全交底。
6、乙方现场负责人，必须熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业标准，分项工程完成后必须达到验收标准;
7、做到文明施工。做到不扰民，不随意在生活区、工作区、在建建筑物内大小便，发现一次罚款50元/次。
8、乙方必须服从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规，严禁在施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗。发现一次罚款200-1000元，并清除工地。严重者交公安机关处理。
9、如达不到市级安全文明工地标准倒扣总人工费的3%。
10、出现非甲方原因，乙方私自停工一天，罚总人工费的1%。如乙方无故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予结算人工费。由乙方造成的损失，甲方有追偿的权利。
11、乙方必须按甲方施工进度组织人员进行施工，因乙方人员少、组织不力等原因导致甲方无法按进度工期完成，甲方有权另行安排其他人员、队伍进行施工，由此造成的费用及损失由乙方负责。
12、无偿配合甲方定位放线。
十、付款方式：
1、±0.000以下完成后，按模板与砼接触面积的60%拨付;主体阶段按进度1～4、5～8、9～顶层分三次按砼与模板接触面积的60%拨付,框架主体完成后付完成量80%;主体验收合格后20天内付总人工费的95%，留5%年底结清。
十一、乙方在施工过程中，应加强安全教育管理，严格按安全要求及施工程序操作，正确使用好防护用品，(安全帽、安全带)如出现安全事故由责任方负责，因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责。
十二、补充说明
1、施工内容：
按照本工程图纸的设计及现行的规范的要求进行脚手架的支设及模板的安装。
2、施工要求：
(1)模板加固必须牢固，严禁出现涨模、跑模等质量问题。
(2)必须按本工程图纸设计及现行规范的要求支设施工蓝图内的所有模板，保证砼工程的截面尺寸，确保质量，出现返工质量问题甲方有权对其经济处罚。
(3)模板脚手架的支设必须严格按照国家有关规范要求设置牢固，严禁出现脚手架塌方的重大安全及质量事故。
(4)模板拆除严禁野蛮施工，注意成品保护，成品料、废料、模板材.木方,支撑架杆、扣件等分类集中堆放，每施工完一段面必须清理干净。
(5)木方、竹胶板、架杆、扣件必须分类堆放，做到文明施工。
(6)乙方必须注意材料的分配与加工，严禁随意切割木方及竹
(木)胶板，做到节约用料。
十三：1、本合同一式两份，甲乙双方各一份。
2、本合同双方签字后生效，工程人工费结清后废止。
3、如发生争议由双方协商处理，双方协商不成可上诉东营区人民法院。
甲方代表：
身份证号：
联系电话：
乙方代表：
身份证号：
联系电话：
日期：
甲方(户主)：
住址：
乙方(承包人)：
住址：
甲方私人居住楼委托给乙方承包施工，经双方友好协商达成如下协议。
一、承包方式：
包工不包料。
二、承包价：
按每平方米元计算，本承包价格包括工人的务餐费、香烟费。
三、付款方法：
工程开工甲方预付元，结构结束(屋面盖好)预付元，余款年春节前结清。
四、工期：
开工日期为农历____月____日(____月____日)开工，施工日历天天即________年____月____日竣工。
五、质量：
乙方施工中应注重质量，施工存在质量问题甲方提出后乙方应立即整改，如坚持不整改甲方有权拒付工程款。
六、安全管理：
施工中乙方应加强安全管理确保施工人员的`安全，如疏于管理发生人身伤害事故一切费用和责任由乙方负责与甲方无关。
七、双方责任和义务：
甲方：
①应保证建筑材料及时到场不影响乙方使用。
乙方：
①负责建筑施工的垂直运输设备、拌料机械、手推车、钢筋切割用具、泥桶等。
②建筑材料进场时间乙方应提前通知甲方提供，否则甲方不负有责任。
③承包范围：按图纸及施工说明施工。土建木模、屋面木基层、水电安装甲方另行发包。
八、本合同一式叁份，双方签字后生效，工程款结清后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
甲方：
乙方：
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
第一条：工程名称_______（指分包部分之间工程名称）
第二条：工程地点_______。
第三条：工程范围_______。
第四条：质量标准_______可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。
第五条：承包人_______（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。
第六条：工程总价
本工程包价计人民币_______元整。
第七条：工程包价
本工程包价计人民币_______元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。
第八条：付款办法：_______。
第九条：工程期限
按本合同第三条的工程范围自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止全部完工。
第十条：本工程范围内的_______工程，自_______年_______月_______日开工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一条：双方联系制度及协作办法_______。
第十一条：本合同正式两份，双方各执一份，副本_______份，总承包人收执_______份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执_______份。
甲方：
乙方：
_______年________月_________日
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商，本着互惠互利的原则，就纸基产品的生产制作订立如下合同：
一、加工产品清单：名称数量规格型号单价总价交货期
合计金额：人民币(大写)
二、付款方式：甲方首付货款金额的70 % 50 % 30 %共计： 元。本市客户余款在送货时全部结清，外地客户须款到后才可发货。
三、制作方式：
1、甲方首先将图案色标等相关资料及预付金在合同订立时一并交付乙方，乙方进行设计制作后打出墨稿样，经甲方确认无误并签字定稿。
2、制作期限：以签字定稿之 日起天交付全部货物(或分批交付，即：首批 年 月 日交付)，全部货款须在货物交付时全部结清(若分批次交货，则在第一批交货时全部结清)。
四、质量标准：
1、因印刷工艺性特殊性，印刷颜色允许有一定偏差。
2、因印刷纸业特殊性，最终送货时可能会出现实数量与定货数量±5‰的实数误差。
五、验收方式：抽样检查。
六、运输方式：南京市内统一免费送货，外埠长途运输费用由甲方自行承担，乙方可以代替发货。
七、其它：
1、如出现质量问题，乙方负责更换合格产品或者通过商议解决。
2、如因甲方其它因素影响供货期，应及时以书面形式通知乙方，双方协商解决。
3、乙方生产的产品在甲方未付款前所有权仍归乙方所有，不论乙方生产的货物存放在乙方库房或甲方库房。
4、甲方在收到乙方货物时，应付与乙方相应的'货款，因甲方原因拖欠货款，甲方应每 日付与乙方总货款千分之三的滞纳金。
5、甲乙双方如有一方违约，另一方有权通过法律仲裁机构追究违约方责任。
6、此合同壹式贰份，双方各执壹份，合同自双方签字盖章之 日起生效，如有未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：(签字盖章)
乙方：(签字盖章)
地址：
地址：
电话：
电话：
__ 年__ 月__ 日
（甲方）：
（乙方）：
签订时间： 年 月 日
甲、乙、双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，本着诚实守信、互惠互利的原则和商业合作精神，在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方购买钢材的有关事宜订立本合同，双方共同遵照执行：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、钢材数量：预计本工程钢材供应总量约为吨。
四、有关钢材的采购事宜由甲乙双方另立《补充协议》共同确定，《补充协议》与本合同具有同等法律效力。
五、质量标准
5.1.钢材质量及抽检应符合现行国家规范要求。
5.2钢材标牌应完整，《质量合格保证书》应齐全，钢材应平直（螺纹钢材）、无损伤，钢材表面不应有裂纹。
5.3盘圆钢材均为高线。
5.4.符合其他有关国家和地方行业标准规定。
5.5双应签订材料使用责任书作为本合同附件。
六、钢材质量的验收确认
6.1.甲、乙双方共同依据国家及地方的相关技术标准及合同约定，对乙方供货到施工现场的钢材质量及数量进行验收，并签字确认。
6.2.乙方供货到现场的钢材经甲方表观检验如有质量异常现象，甲方应即时通知乙方，甲方有权拒收并做退换货处理，因退换货造成的一切损失和费用由乙方承担。
6.3.甲方负责现场验收，出现数量异议的，现场认定;钢材用于工程之前的质量异议期限为甲方收货之 日起七 日内，若出现质量异议，甲方在发现质量问题3 日内告知并向乙方书面提出，双方请有鉴定资格的机构进行责任认定，造成损失的由责任方承担。
七、计量、结算、付款方式
7.1计量方式
钢材的数量和质量问题由甲方负责与乙方确定，甲方按实际收货量与乙方据实结算。
7.2结算方式
甲乙双方按双方签订的《钢材产品购销补充协议》相关条款执行。货款由甲方支付给乙方，乙方开具钢材发票给甲方，同时由乙方负责向甲方提供运杂费（含装卸）发票。
7.3付款方式：
根据双方代表签名（甲方指定的代表人为：乙方指定的代表人为：）确认的钢材数量，分别根据甲乙双方签订的《钢材产品购销补充协议》相关条款执行。
八、甲方（需方）责任
8.1、负责按照合同约定支付款项。
8.2、甲方需提前3天向乙方提供需求计划以便乙方备货及安排车辆。
8.3、根据工程进度需要，甲方应提前向乙方报送准确的钢材使用 月计划和周计划，以便乙方有足够的时间备货和送货。
8.4、甲方应保证施工现场场地相对平整、畅通，有足够的调车场地及堆放场地，并安排人员负责调度指挥，保证车辆及随机人员有序进出。
8.5、甲方负责对乙方供应的钢材数量、质量进行复检（检验合格后使用），甲方对于其验收通过的钢材数量和质量承担全部责任。
九、乙方（供方）责任：
9.1.为确保工程质量，乙方负责供应符合相关质量标准及合同约定强度等级的钢材。
9.2.接到甲方钢材供应计划表后，乙方应按甲方要求按时将钢材送达工地。
9.3.乙方应根据甲方提供的供应计划发货，保证施工进度需要。
9.4.因钢材质量不合格或供应不及时，导致甲方的直接或间接经济损失由乙方承担。
9.5.乙方应设专人与甲方共同协调钢材供应事宜。
9.6.乙方运送车辆及随机人员进入现场后，应戴安全帽，并服从甲方负责人员的统一调度指挥，因乙方运送车辆及随机人员自身原因引发安全事故的，由乙方承担全部责任，如甲方因此受到处罚或权利主张的，乙方应赔偿甲方的全部损失。
9.7.甲方对现场的钢材数量及表观质量有异议时，甲方应立即通知乙，乙方应在四小时内到达现场处理，不得延误，否则每发生一次延误，乙方应向甲方支付伍仟 元整的`违约金，由此导致的直接或间接经济损失由乙方承担。
9.8在合同履行期间，乙方指派（联系电话：）作为接受甲方通知的联系人。甲方按该联系方式进行沟通，同时涉及需求计划及异议的，以书面通知（传真）视为对乙方的有效送达。
十、合同有效期：
年 月 日起至全部义务履行完毕。
十一、合同附件：
甲、乙双方的营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书、法人代表授权委托书，双方相关工作人员通讯录（姓名、职务及电话）。双方合作过程中的往来文件是本合同的重要组成部分，视同本合同附件。
十二、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，若协商不成，可向项目所在地人民法院提起诉讼。
十三、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，各方代表签名盖章后生效，未尽事宜双方协商友好解决。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________ 年____ 月____ 日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________ 年____ 月____ 日
需方(甲方)：____________________
供方(乙方)：____________________
第一条、标的、数量、价款及交(提)货时间。
第二条、质量标准：产品质量达国家标准要求。乙方供货到场时，须同时提交产品检查报告、合格证以及其他需要提供的说明产品质量的证书证件。
第三条、供货方式：每次发货前，甲方须提前三天，以书面的形式向乙方提供供货数量，并明确发货人的地点和接收人。
第四条、运输方式及到达地点和费用的承担：运输费由乙方承担，运输中的一切风险包括交通事故、材料丢失，由乙方承担，甲方按甲方产品需要单为准，送达目的地的产品，双方的.履行相关手续后，甲方应全部接受：甲方指定的卸货地点必须具备车辆进出卸货条件，否则造成的前部经济损失由甲方补偿。
第五条、结算方式：
第六条、违约责任：违约方依据《中华人民共和国合同法》条款规定承担违约责任。
第七条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发在的争议，由双方当事人协商解决：协商不成也可以直接向出卖人(即供货方)所在地人民法院起诉。
第八条、乙方收到甲方订货单后合同开始履行。
第九条、本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。
第十条、其他约定事项：
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________ 年____ 月____ 日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________ 年____ 月____ 日
用工单位：（以下简称甲方）
招用临时工（以下简称乙方）
根据国家劳动法规定，本着平等自愿、协调一致的原则，签订劳务合同。内容如下：
一、合同期为自 年 月 日至 年 月 日止。
二、乙方承担施工生产任务，按甲方要求的施工质量标准、在安全施工的前提下，按时完成施工生产任务。
三、乙方应遵守甲方规定的施工现场各项管理规章制度、文明施工条例和劳动纪律，具体要求是：
1、每月出勤必须达到28天，每月出勤1—5天内的按日工资的70%年底结算。
2、签订合同办完临时用工手续。出勤在150天以内的办理临时用工手续的费用由乙方自负，出勤在150天以上的办理临时用工手续的费用由甲方支付。
3、临时工交抵押金50元（在第一个月工资扣除），施工结束后，一次退还抵押金（出勤中间间断一个月的一律不付）。
4、对于在施工现场不听从领导的正确指挥，违反施工操作规程及浪费施工材料的工人，甲方有权视情节进行罚款处理，情节严重的予以辞退（工资在年底按日工资70%支付）。对于在工作中表现好的工人，甲方将酌情进行奖励。
5、小拿小摸、偷卖施工现场东西，解除劳务合同、扣除
6、在施工现场不允许擅自离岗。不允许工作中或中午喝酒、打架斗殴，如有此现象发生，将对其解除合同、辞退，视情节轻重处以50—200元罚款。
7、乙方在施工生产中要爱护使用工具和设备，如有损坏按价赔偿。
8、乙方在施工中应加强自我安全保护意识，严禁乱动机械、电气设备，如违章作业，造成事故责任自负。
四、甲方为乙方提供下列劳动工资、福利待遇：
1、劳动报酬为计时、计件工资，工资按月支付。
2、因公伤、残按《劳动安全保护条例》执行。
3、劳动保护按国家有关规定临时用工规定执行。
4、甲方必须执行国家劳保规定，提供劳动安全和卫生设施，保护职工的安全和健康。
5、甲方对乙方的试用期为一个月，在此期间如乙方不符合工作要求，甲方有权辞退。
6、乙方在无正当理由情况下，自动退出工作岗位，甲方有权不予支付工资。
7、乙方不得无故解除合同，必须共同遵守，严格履行合同条款，发生争议时双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各保存一份。
甲方（盖章）：__________________ 乙方：_________________________
代表人（签字）：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
甲方：
乙方： 身份证号码：
家庭住址： 电 话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包工程内容：项目的全部钢筋工程；
1、承包方式：劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
为完成本工程，除甲方提供的机具与设备以外的其他机具与设备都由乙方提供。甲方提供的机具与设备有：塔吊、施工电梯、一级和二级配电箱、施工和消防用水干管，甲供材为：钢筋、直螺纹套筒、止水钢板，乙方则需自备扎丝材料、钢丝网片、铝网片、电焊条、二级箱以下的合格的电缆线、三级电箱、钢筋机械、照明灯具、泥桶、粉笔、手用工具检测工具等。
2、工作内容：根据甲方提供的建筑、结构图纸（含变更）的钢筋工程、需提供钢筋翻样单、原材料卸车、加工、调直、绑扎、焊接（闪光对焊、电弧焊等）、插筋（一结构、二结构等）、机械连接(套丝机及直螺纹套筒材料等由甲方提供)、抗裂网片安放、制作、安装、止水门框及止水钢板安装焊接定位、卸料至指定地点并码放整齐；含后浇带铝网片、钢丝网片、清理杂物、楼层、地库剩余钢材及断铁丝及时回收并运至指定地点并码放整齐、工完场清工作、砼保护层垫块制作及安放（垫块由乙方自行采购）、钢筋马凳、塑料马凳、预制构件钢筋制作及安装、预埋件制作安装埋设（二次结构的拉结筋预埋件的焊接及绑扎等）、实验试件（制作、送检等）、现场材料二次搬运、保持钢筋加工场干净整洁，每个钢筋加工场（包括成品、半成品、原材、设备等）需无条件配合5次以内场内移动并不产生费用，甲方提供机械设备，超出5次另行协商计算，所有材料装卸车（含必要时的人工装卸）、领料配绑、本工程的所有规格钢筋绑扎均在内(含建筑图上找平层网片钢筋)。阳台翻边、阳台栏板、外立面线条、檐口等一结构图纸所示内容及二结构图纸不涵盖的内容。上述工作内容均已包含于合同单价中。
五、工程价款的拨付及结算方式：
1、工程进度款审核
每月20日，乙方上报自上月21日至本月20日完成的工程量和完成金额的报表交由甲方项目商务部进行一审，由甲方公司合约部进行二次审核，审核后的工程量和完成金额即为乙方自上月21日至本月20日完成的工作量。
2、工程进度款支付方式
①本工程无预付款。
②进场当月在无完成工作量之前，生活费由乙方自行调节。
③施工阶段每两个月支付上两个月经审核后工程量的%，甲方在付款当月扣除乙方承担的各项费用和应扣费用。无特殊情况，甲方在中途不向乙方发放各类借支。
④乙方承包的本工程全部完工，乙方支付到工程总款的%。其时，乙方如无后续工作，其所属施工人员必须撤离甲方施工驻地。
⑤乙方剩留的工程余款，在甲方与乙方完成竣工结算后一个月内付清，如到年终放假结算时完成的期限，甲方为照顾乙方对工人工资兑现的实际需要，允许乙方可按工程承包的结算总价提前结算。合同外的现场签证不作为工程进度款拨付的依据，在完成与甲方的竣工结算时一并支付。
⑥合同外的现场签证不作为工程进度款拨付的依据，在完成与甲方的竣工结算时一并支付。
⑦乙方应建立职工完整的考勤表、工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将每月汇总报送甲方商务部。工人生活费及工资发放需要在甲方会议室经甲方管理人员监督并拍摄影像资料，乙方需垫付工人生活费，工人生活费在甲方监督下发放完毕后，甲方再将此笔费用发放给乙方。
⑧乙方不得以甲方未支付工程款为由拖欠工人的工资，对由此产生的一切责任和后果，乙方承担全部责任。如发生工资拖欠情况，甲方有权将进度款直接发放至工人手中。
⑨甲方支付给乙方工程劳务款中，已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方如发生意外伤害事故，甲、乙双方按以下比例承担经济责任：3万元(含3万元)以下由乙方自己承担；3~5万元(含5万元)由甲方承担20%，乙方承担80%；5~10万元(含10万元)由甲方承担50%，乙方承担50%；超过10万元由甲方承担80%，乙方承担20%；以上按医院发票为准。
3、工费计算办法：
框架结构：主楼士0.000以上按图纸标注的建筑面积计算，主楼地下室及独立地下车库部位按图纸标注以吨位计算，框架剪力墙结构士0.000以上单价： 元/㎡，框架结构士0.000以上单价：元/㎡，主楼地下室及独立地下车库：元/t。其中后浇带止水钢板的制作安装费按单面延长米计算，单价为元/m。本单价包括所有的设计变更及现场签证，超过1万元以上的重大变更须项目经理/执行经理书面确认后方可施工。
本工程乙方总工程款约为元（暂定）。
本承包价格属乙方的施工质量达到标准要求的完全价格。
六、工期要求：乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，逾期一天处以300元/天给甲方的延期补偿费并在当月生活费中扣除。住宅要求6层/月，商业要求5层/月， 写字楼要求4层/月，LOFT公寓要求4层/月。
七、安全文明施工：
1、安全工作、现场文明施工包括：所有材料按规格分类堆放，并挂牌做好标示；施工现场日常清理、洒水降尘、垃圾清理过筛再利用及运至现场指定地点、以及现场附近马路及政府部门临时要求的清扫，必须设专职人员负责（按甲方要求配置），每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生，垃圾分拣、运至现场指定地点，按甲方要求布设CI工作（CI材料由甲方提供，其余乙方提供），乙方保证此部分工作包含在合同总价内。乙方若不按照甲方要求实施，甲方有权将此部分工作分配给其他单位，发生的费用甲方直接从乙方的工程款中扣除。乙方自行负责所承建范围安全文明施工所需劳动防护用品（安全帽、安全带、安全绳）、三级配电箱、工序施工辅材、工器具等。
2、成品保护工作：指本班组工程的及其它专业分包的成品保护工作；完工后的余料码放到指定地点，做到活完料净场地清，废料处理装车，力求节约（钢筋翻样单必须完整，报甲方预算员及项目相关负责人各一份）等；浇砼时需安排人员看护钢筋，以便及时处理跑筋现象；料池要求：要求废钢筋每段不得超过30cm，若发现料池内产生大于等于30cm钢筋段，首次检查发现将对乙方处以500元罚款，再次发现处罚加倍，以上情况若出现超过三次的则自动退场；保持加工场内材料整齐，及时清理场内垃圾。
八、质量标准及验收要求：
1、甲方根据现行国家GBJ300-88钢筋工程质量检验评定标准，对布设钢筋的型号、规格、根数、间距、锚固与搭接长度及构件的截面尺寸等内容在现场进行实测，实量打分，以分定价，达到90分（不含90分）以上得本工程的完全价格，或各分项甲方及监理一次验收合格通过得本工程的完全价格。乙方应保证验收一次性合格，若产生二次验收才合格的处以1000元/次罚款，三次验收才合格的处以3000元/次罚款，以上情况若出现超过两次则应自动退场。另承包班组应无条件配合项目部(资料员)对钢筋试件的取样，上述工作内容均已包含于单价中。
2、严格按照甲方施工总进度计划施工，质量、安全、文明施工等达到济南市优质工程标准。质量等级：合格，具体要求详见附件。 获得奖项：要求全部工程楼都应获XX市级优质结构工程，工地整体获得市级安全文明工地奖项。
3、乙方在完成每一施工部位或构件后，经乙方认真自检、互检合格后，必须填写报验单报甲方验收。
4、按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改；如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。
5、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕，应清除作业面内的杂质、油污、断铁丝。
6、按甲方要求做好临边洞口防护，负责图纸所有洞口部位的加筋。
九、甲方对乙方的钢筋工程按施工配料单实行限额供料，确保甲供钢筋的制作与绑扎的损耗率低于0.6%，其中制作损耗率0.4%,绑扎损耗率0.2%。超出部分甲方按下述价格要求乙方赔偿：甲方实际采购之价格×（1+0.0348）计算单价，并于同期工程款中将超出损耗部分的材料费扣除。钢筋进场时由甲乙双方共同确认数量，最终结算数量按照图纸计算工程量。如对绑扎后多余的钢筋未能再加工利用，按每公斤四元的价格由乙方赔偿。
十、甲方的责任和义务：
1、为乙方提供施工必需的垂直运输；
2、向乙方提供施工图、钢筋配料单和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十一、乙方的责任和义务：
1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，并交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3、履行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在没有安全保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任。
5、妥善保管和正确使用甲方提供的各类施工机具，损坏或遗失照价赔偿。
6、服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。
7、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置正确，不得任意堵塞或移动。
8、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收剩余钢筋，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
9、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。乙方（承包人）不得擅离工地。否则处以300元/天的处罚。
10、负责钢筋原材卸车及按文明施工要求码放整齐，包含塔吊不能覆盖区域，材料水平运输。
11、要求加工厂每天清扫两次，时刻保持干净。
12、 除甲方要求合同外用工外，其余合同内工作及上述工作内容执行零签证原则。若产生甲方要求额外增加的签证，则签证办理程序及制度按照中建一局管理制度执行,首先需要上报商务部确认核量后，工程部下发指令单才可进行施工，签证必须在发生后1天内上报申请确认单，否则认为投标人放弃，签证要写明部位、工作内容、用工数量、完成产量及影像资料（签证单格式后期附于合同），否则不给予确认。零星人工使用大工：元/天，小工元/天，具体以实际情况所做零工确认工种。
十二、违约责任
（一）有下列情况之一，均属乙方违约：
1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的；
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；
6、乙方承包人经常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重不足影响甲方其他工序的。
对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
（二）乙方所有的变更及现场签证均包含在上述合同单价中，结算时不再补偿。如单次超过1万元以上的重大变更须经执行经理或项目经理书面同意后，方可实施。
（三）上述单价已包括由于业主原因造成的停工、窝工等费用。
十五、其他：
1、工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费、乙方特殊工种的上岗培训等费用由乙方自理，因拒绝办理而受到地方主管部门的罚款，也由乙方承担。
2、每间职工宿舍用电控制为30度/月.其中7-9月份，1-3月份为50度/月,超过部分由班组在下月自付。若发现有乱接乱搭电线现象，发现一次罚500元。
3、班组多人宿舍不得带女职工，如有此现象，每间宿舍另付300元/月。
4、班组负责人单独用房半间的另付300元/月，整间的另付500元/月。
5、班组职工必须有身份证，年龄在18-50周岁，其他人员不得利用。
6、在施工中必须满足甲方关于企业形象（CI）宣传的有关要求， 符合甲方CI工作及安全要求的安全帽、安全带、反光背心等施工防护用品，由甲方统一采购（安全帽、反光背心30元/套），费用乙方自理。胸卡统一向甲方购买。工人进出场需持门禁卡，在甲方综合办领取，每张门禁卡押金100元，工人退场退卡退押金，如有丢失扣除押金。
7、为创建文明工地需要，乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，费用由乙方自理。
十六、本合同与《安全协议》同时签订，各一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效，至工程结束，款项结清时自行终止。
甲方： 乙方：
代表人：
签订日期： 年 月 日
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律，行政法规，结合本工程具体情况，本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同，要求双方遵照执行。
第一条 工程概况
1、工程名称：红莲佳苑A、B栋
2、工程地点：重庆市开县临江镇
3、工程性质：整体项目的混凝土浇灌
4、工程范围±00以上全部混凝土工程
5、工程造价：按地面面积累计计取人工费
第二条 工程款计算及支付
1、不分混凝土部分结构易难(含凸窗板)，均按地面面积计算人工费，即每平方____元。
除甲方提供搅拌机、塔吊外一切所需机具均由乙方自带。
2、在施工过程中，乙方所有作业人员的有关生活，食宿，往返车费及其它杂费开支由乙方承担。
3、乙方所需生活费或暂借工资款，甲方可根据当月的已完成量70%付给乙方，剩余工程款待装饰装修工程完工后一个月之内付清。
4、无论任何原因，乙方中途退场，甲方只结算已完成工程的60%的工程价款，其余做违约处理。
第三条 工程进度及责任
1、甲方要求乙方组织足够的模工作业人员，按甲方施工进度要求，确保整体工程按期交付。
2、甲方负责组织乙方作业人员进行施工质量，安全技术交底，负责及时组织材料供应，平衡施工进度，协调工作关系，负责组织建设单位，监理单位，设计
3、在混凝土浇灌过程中，如因自身原因造成混凝土撒漏的需及时清理使用，如故意浪费的按实际物价赔偿，并处200---20_元的罚款。
4、在混凝土浇灌过程中做到不漏震，没有大的蜂窝，如因震动不到位的分情节轻重，无条件接受甲方的罚款，如造成重大经济损失的由乙方负责。
第四条 施工安全
1、乙方必须按安全操作规范施工，不得给下道工序留下安全隐患，若因人为造成的他人安全事故，其责任由乙方负责。
2、不论在施工作业区内外发生一切安全事故(包括伤，病，残，亡)概由乙方负责，甲方不负责任何责任和义务。
3、在施工作业区内必须佩戴安全帽，违者每人每次罚款50---100元。
4、严禁穿拖鞋进入施工作业区。
第五条 附则
1、乙方应组织工人认真熟悉规范，严格按设计要求进行施工，组织足够的在岗人员配合单位工程总体施工进度操作，乙方若无法履行合同条款，甲方有权解除协议再增补班组，由此造成的一切损失概由乙方负责。
2、本合同签订人员必须在作业时间内不得离开工地，中途有事必须请假。
3、本合同甲、乙双方签订后生效，工程完工，履行完毕合同条款，甲方付清乙方全部工资后失效。
4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:_______________
乙方：_______________
为了明确双方权力、义务和责任，根据相关法律的规定，经甲乙双方磋商达成以下协议请双方共同执行。
工程名称：_______________
工程地点：_______________
工程概况：独立基础，地上层+楼梯、电梯用房等___以上建筑面积为___平方。
一、承包工程内容：
本工程的独立基础垫层、基础梁垫层、独立基础、基础梁，首层钢筋混凝土地面垫层，首层钢筋混凝土地面;框架中的梁板柱、构造柱及混凝土圈梁，楼梯屋电梯机房，装饰架等施工图纸所有混凝土结构工程，楼面清理工作。
二、承包方式：
施工班组承包混凝土工程，本工程所用到的插入式振动棒，平板振动器，铁锹，锄头，工人水鞋，铝合金找平尺，打磨机，木抹板，铁抹子，控制标高胶丝线等，包工以及包施工中所用到的工具，包质量，包安全施工。
三、合同工期：
1、混凝土独立基础垫层浇注为___天，独立柱基浇注为___天，地梁垫层为___天，2、基础与框架柱混凝土不足10立方混凝土为人工自卸方式。
其它尽量安排天泵浇注混凝土。
3、基础梁混凝土浇注为___天，首层地面垫层与首层地面混凝土浇注各为___天，每层框架柱浇注混凝土为___天，每层楼面混凝土浇注为___天。
四、计价与付款方式：
1、独立基础，基础梁及其垫层，首层地面按一个楼面自然层计算面积，每平方___元计算。
2、首层地面垫层混凝土按实际面积计算，___元/2计算。
______以上按实际建筑面积计算工程量，每平方___元/2计算。
包含楼面清理及垃圾清离楼面到现场指定垃圾堆放点的人工费用。
3、每月按完成的总工程量支付___%,混凝土工程完工含楼面清理完毕验收合格一个月内支付总工程___%抹灰工程完毕支付余下的___%工程款。
五、工程质量要求：
1、本工程质量要求为优良工程，施工班组必须按施工规范要求严格施工每次振捣混凝土必须有专职管理人员在现场，否则每次不在场罚款___元每次。
2、混凝浇注过程中要管理人员拉线指挥工人进行水平控制标高，高差不能超过___混凝土振捣要到位，不能出现蜂窝、麻面、烂柱脚等不良现象。
3、质量出现严重缺陷则对施工班组进行经济重罚，造成返工费用由施工班组出。
4、混凝土浇注完成初凝要进行木抹子磨面，预防混凝土开裂。
混凝土浇注完毕完成要对现场多余的进行清理，做到文明施工。
5、要适时进行保养，每天淋水次数不能少于___次，要连续坚持淋水保养7天，所有是天面部分工程要求为人工原浆光面。
六、双方责任和义务：
甲方责任和义务：
1、甲方提供施工技术交底和安全交底。
2、甲方提供施工班组的.住宿和工人厨房用水用电，厨具由施工班组负责。
3、施工现场甲方提供水平控制点让施工班组在混凝土施工中进行有效的水平面控制。
4、甲方提供浇注混凝土及浇注混凝土天泵。
5、甲方提供清理混凝土和楼层用的斗车和升降机械。
乙方责任和义务
1、承包方组织好施工作业人员，浇注时保证人手充足，施工人员要满18周岁，年龄不能大于55周岁的身体健康的合法公民。
保证工程质量，做好安全生产，做到下班前要清理完成施工现场，做到文明施工。
2、施工人员在生活区要定期清理卫生保持宿舍整洁，严禁施工班组聚众赌博和斗欧和吸毒现象，如有发生则报送公安机关处理。
3、在生活区宿舍内禁止电线乱拉乱接，禁止用热得快(电热丝)烧水和电磁炉煮食，做好防火措施如有发现除没收用具以外每次对其进行罚款元进行警告。
4、施工过程中如有爆管现象，施工班组要积极配合进行接管与无条件清理施工现场。
5、施工班组在施工过程中违返安全操作规程，出现质量和安全事故责任由施工班组自行负责。
七、争议和仲栽
在合同履行过程中，若发生争议，应当双方协商解决，双方发生不可解决的争执时，可按照法律向当地有关部门起诉。
八、本合同一式两份，双方各执一份。
经双方签字盖章(按手印指纹)后生效。
甲方签名：_______________乙方签名：_______________
身份证号码：_______________身份证号码：_______________
日期：_______________日期：_______________
甲方：
乙方：
依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为圆满完成模板分项施工任务，经甲方项目部研究决定，同意乙方采取分部分项承包。为确保施工任务顺利进行和各项目标的实现，经双方共同协商达成一致，订立本合同。
一、 工程承包范围：
(发泡、XX)工程
二、 工程造价：
工程造价采用包清工计算。混凝土施工面积按图纸为 ㎡。其中：发泡混凝土 元㎡;总造价约 元。
约计工程款：
三、工程质量要求：
1、质量要求为合格
1.1承包方在施工中应按设计及现行的混凝土施工规范进行施工。
1.2发泡混凝土厚度为23公分;XX混凝土厚度为45公分。
1.3表层要平整、扫毛，达到施工验收标准。
2、材料要求：主材由甲方供应(水泥、XX、沙)，其他辅材由乙方负责。或者使用双混。
四、结算方式：
竣工后以现场实际浇筑面积结算。
五、甲方工作：
1、甲方负责提供成品堆放场地，材料供应，施工用水、用电接驳点。
2、甲方负责外界协调关系。
六、乙方工作：
1、乙方按照甲方制定的时间要求组织施工(包括搅拌、泵送、施工)。
2、乙方应负责安装后卫生的清理工作。
3、因甲方的过失造成(停水、停电)所引起的损失由甲方承担。
4、已完成工程的'保护工作由甲方负责保护，乙方不承担现场保护。
七、施工安全：
乙方应具备施工条件，切实抓好安全施工，做到无安全事故发生，施工时要服从监理和甲方代表的监督和检查，对提出的安全问题应认真整改。
八、
(一)竣工。
(二)工程款结算：
九、合同解约：
合同中约定的工程款结算完毕即合同生效。
十、合同生效时间
合同签约地点：
十一、本合同一式四份，双方各执两份，本合同双方签字盖章生效。
甲方代表： 乙方代表：
________年____月____日________年____月____日
电 话： 电 话
合同标准版
二手车买卖合同
门面合同书
回迁房买卖合同
简单仓库租赁合同模板
框架服务合同
钢结构合同
买卖二手车合同
合同标准版
租房的合同
