造房合同怎么写合集十二篇

【#合同# #造房合同怎么写合集十二篇#】随着社会的发展，可以说在很多情况下我们三天两头都在使用合同.订立合同是合同成立的证据，如何撰写一份合乎法规的优秀合同呢？期待通过本文您能够获得新的思考方式和经验。

造房合同怎么写【篇1】

房层租合同是指房东和租户之间签订的一份法律文件，用于规定双方在租赁房屋方面的权利和义务。房层租合同的签订对于保障租户的合法权益和维护房东的合法权益非常重要。下面将详细介绍房层租合同的内容，以及如何撰写一份详细具体且生动的合同。

首先，一份具体明确的房层租合同应包含以下几个重要要素：

⬙  合同的订立和当事人的说明：合同应明确双方当事人的姓名,住所和联系方式，以及合同签署的日期。

⬙  租赁物的描述：合同应详细描述出租房屋的具体位置、面积、格局和配套设施，以确保租户明确租赁物的情况。

⬙  租赁期限和租金：合同应明确租赁开始和结束的日期，以及租金的金额和支付方式。同时，还应规定租金的递增或调整方式。

⬙  押金和违约责任：合同应明确租户需要支付的押金金额，以及当租户发生违约情况时的违约责任。

⬙  使用规定和维修责任：合同应明确租户在使用房屋时的注意事项，如禁止擅自改动房屋结构、禁止非法活动等。同时，还应规定租户在租期内对房屋的维修责任。

⬙  合同解除和争议解决：合同应规定双方解除合同的条件和程序，以及在发生争议时可以采取的解决方式，如协商、仲裁或法律诉讼等。

撰写一份详细具体且生动的房层租合同需要注意以下几点：

⬙  使用简明清晰的语言：合同应使用易于理解的语言，避免使用过于复杂的法律术语。这样可以确保租户能够清晰地理解合同的内容。

⬙  具体描述房屋状况：在合同中详细描述房屋的位置、面积、格局和配套设施等信息，以确保租户对房屋的状况有准确的了解。

⬙  明确约定各方权利和义务：合同应明确约定双方在租赁期限、租金、押金、维修责任等方面的权利和义务，避免产生纠纷。

⬙  引入案例和实例：通过引入一些实际案例和实例，可以使合同的内容更加生动具体，帮助租户更好地理解和遵守合同规定。

⬙  合同格式规范：合同应采用规范的格式，包括页眉页脚、目录等。同时，应注意字体、字号和行间距的统一，以增加合同的可读性。

总之，一份详细具体且生动的房层租合同对于双方的权益保护至关重要。合同的内容应明确、具体，避免模糊和歧义，以便租户能够清晰地了解并遵守合同规定。同时，合同的撰写应使用简明清晰的语言，并引入一些实际案例和实例，以使合同更加生动具体。只有这样，才能确保房东和租户的权益得到有效保障，从而促进租赁市场的健康发展。

造房合同怎么写【篇2】

供方：罗莎卫浴有限公司 签订时间： 需方： 签订地点：

材质：(全铜活动夹因定夹不锈钢拉杆拉手

一、质量要求：技术标准，供方对质量负责的条件和期限，按照国家规定的标准严格制造。

售后服务：一年内因质量问题损坏的淋浴房，免费维修。

二、交提地点：货送至需方工地并安装好。

三、验收标准、方法及提出异议期限：按照国家规定的质量要求标准和样品标准验收，异议期为安装验收后五日内。

四、结算方式、时间及地点：合同签订后预付元定金，乙方完成甲方的总工程量%，甲方按已完成工程量付乙方 %的工程款，全部安装验收后支付到%，质保期满支付 %余款。 五、本合同解除条件：供方的供货数量、时间未按合同约定，需方有

权解除合同。

六、供方应及时到工地确定每套房子淋浴房尺寸，如有不清楚的，要及时与施工单位商量，如出现尺寸错误，所造成的损失，由供方承担。

七、合同争议的解决方式：本合同的在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解;协调或调解不成的，按下列第（一）种方式解决。 （一）提交长沙仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。

八、本合同自双方签订之日起生效。

九、其他约定事项：

⬙ 出卖人投标报价中已包含由此发生的运输费用。

⬙ 货物单价为固定单价，不因任何原因而调整。

试验等技术服务工作。

⬙ 货物运至现场后，供方负责免费将货物卸至需方指定地点。

投标文件、对投标文件的书面澄清等均作为合同附件，是合同不可缺少的一部分。

造房合同怎么写【篇3】

导语：

注：本样本内容仅供参考。请以国土房管局公告的<商品房交易公约》本来为准。 

编号：穗房合字________号 

-------------------------------------------------------------------------------- 公约细则 

公约两边当事人： 

出卖人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

注册地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

交易执照注册号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

企业天资证书号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 关联德律风：＿＿＿＿ 

邮政编码： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

拜托代办机构：＿＿＿＿＿＿＿ 

注册地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

天资证书号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

交易执照注册号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

法定代办人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 关联德律风：＿＿＿ 

邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

买受人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

姓名：＿＿＿＿＿，国籍（身份证）（护照）＿＿＿＿＿ 

地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿关联德律风：＿＿＿＿＿ 

拜托代办人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿ 

地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿德律风：＿＿＿＿＿ 

根据《中华人民共和国公约法》、《中华人民共和都城市房地产办理法》及其他有关法律、标准的法则，买受人和出卖人在划1、自愿、会商同等的根本上就交易商品房达成以下和谈： 

第一条 项目构筑根据。 

出卖人以出让方法获得位于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿编号为＿＿＿＿＿＿＿地块的地皮利用权。 

地皮利用权出让公约号为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

【构筑用地承诺书】【地皮利用权证书】号为＿＿＿＿＿＿＿＿＿，地皮出让面积为＿＿＿＿＿＿＿平方米。地块筹划用处为＿＿＿＿＿＿＿，地皮利用权年限自＿＿年＿＿月＿＿日＿＿至年＿＿月＿＿日＿＿止。 

出卖人经承诺，在上述地块上构筑商品房，【现定名】【暂定名】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 。工程构筑筹划允许证号为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿施工允许证号为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

第二条 商品房销售根据 

买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房承诺构造为广州市国土房管局，商品房预售允许证号为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

第三条 买受人所购商品房的根本环境。 

买受人所购的商品房为【现房】【预

造房合同怎么写【篇4】

上海___________投资有限公司(甲方)

___________________________(乙方)

双方同意签订本公寓房预订合同，并订立条款如下：

⬙ 乙方向甲方预订上海_______路______号“协泰中心”大厦内______楼________室公寓房_______套，建筑面积(指建筑设计图计算)共计_______平方米，房价共计________美元(附房屋平面图一份)。

⬙ 双方同意公寓房屋价格以美元为计算货币单位。乙方以付汇方式汇入甲方指定的银行帐户内，汇款费用由乙方自理。

⬙ 乙方同意在预计合同签署后的十四天内预付房价的百分之________(________％)即________美元，在预计房屋交付之日，买卖契约签署后的十四天内付清剩余的房价的百分之______(________％)。

⬙ 若乙方在第三款所规定的付款日期内不能付讫应付房价款，甲方将向乙方按日收取滞纳金，滞纳金以应付房价款的千分之_________(_______‰)计算。

⬙ “协泰中心”是建造在上海虹桥经济技术开发区28－3c地块上的大厦，该土地是经上海市土地局批准，甲方以__________万美元中标，获得50年有偿使用权(截止公元_______年_______月_______日)，因此，乙方购入的公寓房连同相应的__________平方米的土地使用权一并购入。房产权和土地使用权期限到公元______年______月______日止。

电及其他设备应安装就绪，房内生活设施配备一应俱齐。

⬙ 乙方付讫全部房价后，携带甲方发给的'房屋竣工交付使用通知与甲方签订公寓房买卖契约，即可办理取得房产证及土地使用权等手续。

⬙ 公寓房买卖契约签订后，乙方应在一个月内按照甲方销售说明书规定的有关建筑和设备标准，对甲方交付的房屋与设备进行验收，并由双方交接房屋钥匙。房屋钥匙交接后即作为双方房屋移交手续办妥。

管理和维修责任并负责有关本房屋而发生的一切费用。

⬙ 乙方在签订房屋买卖契约后，即应向上海市房产管理局办理房屋所有权登记手续并领取房屋产权证，同时向土地局申请办理土地使用权过户手续。其费用由乙方自行负担。

⬙ 乙方对甲方制订的(购房须知)表示了解和同意，并愿意接受执行。

安装、市政设施配套等工程施工单位施工延期，或其他不可预见原因，致使房屋不能在上述预订日期交付，经甲方通知乙方后，本合同继续有效。如迟延日期超过三个月，自第四个月起至实际交房日止，甲方对乙方支付的房价款，按照中国银行上海分行当时活期存款利息率计息，作为迟延期甲方对乙方的经济补偿。甲方不再承担其他任何责任。

如遇不可抗拒的自然灾害或其他原因，致使甲方不能将房屋交付乙方，甲方应立即将已收房价款全部退还。甲方不再承担其他任何责任。

⬙ 本预订房屋合同有效期内，公寓房交付使用前，乙方如遇特殊原因，需要将本合同转让给第三者时，应事先取得甲方书面同意后，方可办理转让手续，由此发生的费用由乙方负担。

⬙ 凡执行本合同或与本合同有关的争议，由双方友好协商解决。协商不成，请中国国际贸易促进委员会仲裁委员会上海分会调解或仲裁。

⬙ 本合同所涉各条款，均遵照中华人民共和国颁布的有关法规约束，若遇中华人民共和国政府有新规定，则按新规定执行。

附加：

本合同一式三份，甲方一份，乙方一份。

________年_______月_______日在上海订立。

立预订公寓房合同人：

甲方：上海________投资有限公司乙方：__________________

签章：________________________签章：__________________

地址：________________________地址：__________________

造房合同怎么写【篇5】

甲方（卖方）：_________

乙方（买方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其它相关法律、法规之规定，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋买卖达成如下合同：

一、标的物

⬙ 甲方所拥有的坐落于_________市_________号房屋，建筑面积为_________平方米，其现用途为自住。

⬙ 甲方于_________年_________月购买上述房屋，总价款_________元，其中银行贷款_________元，贷款期限为________年________月________日至________年________月________日止，现有银行贷款_________元尚未偿还。

⬙ 甲方保证上述房屋所有权再无其他债权债务纠纷，否则，由甲方承担一切法律责任。

二、房屋价款

买卖双方同意按套计价，该房屋总价款为人民币_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元（包括乙方替甲方偿还的剩余银行贷款）。

三、付款方式

买卖双方同意按下述_________种方式支付房款：

⬙ 一次性付款，乙方于办理该房屋买卖立契过户之日起7日内一次性支付全部购房款。

⬙ 分期付款，乙方于签订本合同之日起7日内支付甲方总房款30%的购房款，剩余购房款于办理房屋立契过户之日起7日内支付。

⬙ 贷款付款，乙方于签订本合同之日起7日内支付甲方总房款30%的购房款，剩余购房款由乙方向_________申请贷款支付，乙方应于本合同签订之日起7日内向_________提交贷款申请。

四、剩余银行贷款还款事项

因该标的房屋在____________银行存在房屋按揭贷款的事实，甲方尚欠银行贷款数额____________元，该笔款项由乙方按照甲方与银行签订的《房屋按揭贷款合同》约定的内容予以承担。

五、房屋交付

甲方应于银行贷款偿还完毕并赎回房屋产权证之日起_________日内将合同约定房屋交付乙方，并配合乙方办理房屋过户手续。

六、甲、乙双方权利与义务

⬙ 在办理产权过户手续时，甲乙双方按国家规定各自承担有关税费。

水电费、煤气费、电话费、网络费及有线电视信号费由甲方承担。房屋交付后发生的物业管理费、水电费、煤气费、电话费、网络费及有线电视信号费由乙方承担。

⬙ 乙方应按合同约定期日支付购房款。乙方未按约定支付购房款的，自本合同约定的应付款期满第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之三的违约金。

乙方逾期付款达60日，甲方有权解除合同，并可向乙方要求逾期应付款3%的违约金。甲方愿意继续履行合同的，自本合同约定的应付款期满第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之三的违约金。

⬙ 甲方应按合同约定期日将合同约定房屋交付乙方。甲方未按约定期日交付房屋的，自本合同约定的交付期满第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付购房款万分之三的违约金。

甲方逾期交房达60日，乙方有权解除合同，并可要求甲方支付乙方已付购房款3%的违约金；乙方愿继续履行合同的，自本合同约定的交付期满第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付购房款万分之三的违约金。

⬙ 因甲方原因，致不能交易过户的，甲方应退还乙方已付购房款，并向乙方支付总房款5%的赔偿金。

七、争议

因订立本合同和履行本合同产生的争议，包括合同效力，违约纠纷由双方协商解决，协商不成的，按下述第_________种方式解决：

⬙ 提交________仲裁委员会仲裁；

⬙ 向房屋所在地法院起诉；

八、本合同未尽事宜

双方可协商签订补充合同。补充合同及附件，为本合同不可分割的组成部分，具有相同效力。

九、生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十、附则

本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，各份具有相同效力。

甲方：_________乙方：_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

造房合同怎么写【篇6】

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方预售的《_______________》________内销商品房事宜，订立本合同。

第一条甲方通过______________方式取得___________区／县_____________地块土地使用权，并依法登记取得房地产权证，证书号为：___________，土地面积为：___________土地用途为：___________，土地使用期限自_____年月_____日至_____年_____月_____日止。

甲方经批准，在该地块上投资建造《__________》（暂定名／现定名）内销商品房，主体建筑物的建筑结构为_______________结构，建筑物地上层数为层。建设工程规划许可证号为_______________。

上述内销商品房已具备《上海市房地产转让办法》规定的预售条件，经_________局批准上市预售（预售许可证编号：_______）。

第二条乙方向甲方购买__________路__________《__________》_____幢号）_____层_____室（以下简称该房屋）。据甲方暂测该房屋建筑面积为平方米：其中套内建筑面积为___平方米、公用分摊建筑面积为___平方米，该房屋相应占有的土地使用权分摊面积为_____平方米。

该房屋平面图见本合同附件一；该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件二；该房屋相关情况说明（抵押关系、租赁关系、相邻关系等）见本合同附件三；该房屋的使用公约或有关承诺书见本合同附件四。

第三条乙方购买该房屋每平方米房屋建筑面积单价为_____币_____元（大写）：__________

根据甲方暂测的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款暂定为_____币__________元（大写）：___________

第四条乙方购买该房屋的总房价款是指该房屋所有权和该房屋占用范围内土地使用权的总价格。本合同约定的总房价款除房屋建筑面积的暂测与实测不一致的原因外，不再作变动。

第五条在该房屋交付时，房屋建筑面积以上海市房屋土地管理局认定的测绘机构实测面积为准，如甲方暂测面积与实测面积不一致时，除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理：

，实测建筑面积的测绘机构为上海市房屋土地管理局认定的____________________________________

3．该房屋总价款为____________币____________元。

（大写）：____________________________________。

乙方已付清全部房价款/乙方已付____________币____________元。

（大写）：________________________________________。

甲方已开具发票/收据给乙方。

4．________________________________________________

本交接书由甲、乙双方签字生效。

甲方签字：________乙方签字：________

日期：____________日期：____________

本合同权益转让书

转让方（甲方）_____________

立书人_____________________

受让方（乙方）_____________

甲、乙双方经协商一致，就甲方向乙转让本合同（指甲方为购买正在建造的_______________________________________________室商品房于______年_____月_____日与_________________________________公司签订的商品房预售合同，该预售合同已登记备案）权益达成如下约定：

1．关于转让价款的约定

义务转移的约定

3．关于房屋交付的约定

甲方已征得/书面通知________________________公司_______将已预购的______________________________________室商品房转让给乙方。待房屋交付时，乙方凭本合同权益书即可与_______________________公司办理房屋交接手续。如不能办理房屋交接手续，则由甲方承担责任。

本合同权益转让书自双方签字/经________________公证处公证之日起生效。

甲方：_________乙方：_________

日期：_________日期：_________

造房合同怎么写【篇7】

一、商品房预售合同怎么写

国籍、地址，如果是法人组织的，必须由法人代表签名。

位置、编号、平面图纸等。

办公用房还是经营用房或其他。

⬙ 商品房的数量，购房者要购买的套数，每套的面积应以平方米来计算。

其他面积，因为这些面积和概念所代表的内容是不同的。同时在合同中还应明确房屋面积的误差范围，规定如果误差超过一定幅度时，购房者有权解除合同。

此外，在合同中应明确房屋的共用部分面积与专用部分面积，对购买的商品房所占用的土地使用权的比例或范围也需明确。

⬙ 约定每平米的价格。由于商品房预售的是期房，即购买和交付使用之间隔了一定的时间，因此价格条款在合同确立时已经确定，双方就不能擅自变更。

楼层朝向、房屋的结掏及功能，装修状况、设备、约定的建材配备等级、保修期限、公共配套设施等。

⬙ 购房款的交付方式和期限。既包括预售款的支付方式即在什么时候支付，支付多少，分一次付清还是分期付清，每次付款的数额，也包括房屋交付使用的期限。

⬙ 商品房产权转移的方式以及期限。由于预售商品房时房屋尚在建造之中，开发商还没有取得房屋的所有权证，预售合同中就要明确规定在商品房竣工验收合格后，预售方凭土地使用权证书去房产管理部门申请登记，领取房产证并按预售合同办理房屋交付手续。

约定违约责任的承担。规定一方违约另一方有权请求违约赔偿，直至解除合同。

二、签订商品房预售合同要注意什么

⬙ 不要贸然交付定金。建议购房者购买商品房时一定要亲自到相应楼盘的售楼部，查看开发企业是否已办理商品房预售许可证。如没有商品房预售许可证，则说明此楼盘不具备商品房预售条件，千万不可贸然交付定金。

⬙ 仔细审查关于房屋面积的约定。对于商品房这种特殊的商品，可以允许合同约定的面积存在误差，但是误差不应超过合理的范围，法律规定为合同约定面积的3%。在签订商品房销售合同时，购房者要注意开发商对面积误差的约定。

交房标准、公共设施、售后服务等明确写在合同里。

⬙ 价格要明确具体的写在合同里。价格条款必须具体，应避免出现“房价暂定多少，待房屋竣工后按实核算”等含糊的概念出现，因为按实际核算从不同的角度出发，各人的理解是不同的，日后容易产生纠纷。

不对等。

⬙ 关于交房时间要明确并明确延期交房的处理。商品房买卖合同一般都有“销售方遇不可抗力导致逾期交房，不承担责任”这样的表述。

商品房预售时双方对于预售商品房的真实情况的信息的知情不对称，承购方往往处于弱势地位，而预售合同将成为这一交易的主要证据，所以在签订的时候需要格外谨慎，具体预售合同包括哪些内容以及注意什么，最好还是先咨询专业的房产律师或请其帮忙审查已经签订的合同。

造房合同怎么写【篇8】

甲方：_______________

乙方：_________________

因甲方开发zc大厦项目所需，于年月日同乙方签订合同编号为的《商品房预售合同》(下称“预售合同”)。现双方就相关事项约定如下，供双方共同信守：_________________

⬙ 甲方代乙方支付购房首期款(即预售合同项下房款的%)以及各期银行按揭款，但乙方应出具欠条给甲方。

⬙ 甲方代乙方付清所有银行按揭款之日起，甲方有权向乙方回赎上述预售合同项下的房屋产权及该房屋所占用范围内的土地使用权，回赎价格为甲方代乙方支付的购房首期款及各期银行按揭款的总和，即回赎款与乙方对甲方所欠之款项数额相等。

⬙ 因办理上述事项所发生的费用由甲方承担。

⬙ 乙方应于甲方要求之日起日内将本协议第2条所述之房屋产权及土地使用权转让于甲方，否则每逾期一日，乙方应向甲方支付本协议第2条所述之回赎价格的%的违约金;乙方不将房屋产权及土地使用权转让给甲方的，除应返还欠款及利息外，还应赔偿甲方本协议第2条所述之回赎价格的30%的违约金。

⬙ 甲方应及时支付本协议第1条所述之款项，否则应赔偿因此给乙方造成的损失。

⬙ 任何涉及上述预售合同项下房屋的纠纷及由此产生的费用均由甲方承担。

⬙ 凡因本协议的履行及与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成，双方均可向有管辖权的人民法院起诉。

⬙ 本协议一式贰份，双方各执一份，均具同等法律效力。

甲方：_________________乙方：_________________

所在地：_________________住址：_________________

电话：_________________电话：_________________

_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

造房合同怎么写【篇9】

商品房合同

一、

商品房合同是房地产市场中的核心文件，用于明确买卖双方的权益和义务。它是购房者和开发商之间的约定，对双方非常重要。本文将详细解析商品房合同的内容及其相关要点。

二、合同背景

⬙ 1 合同的目的和目标

要明确合同的目的和目标，合同的目的是明确双方的权益和义务，确保交易的公正和合法性。

⬙ 2 合同形成的过程和条件

合同形成的过程通常包括购房者提交购房申请、开发商确认申请信息、签署预售合同、签署正式合同以及付款等步骤。

三、合同主要内容

⬙ 1 买方和卖方的基本信息

买方包括购房者的姓名、身份证号码、联系方式等基本信息，卖方包括开发商的公司名称、地址、法定代表人等基本信息。

⬙ 2 房屋的基本情况

包括房屋的地理位置、面积、楼层等基本情况，确保购房者可以了解房屋的具体情况。

⬙ 3 房屋价格和支付方式

明确房屋的总价款、首期款、贷款方式等，确保购房者可以了解房屋的总价格和支付方式。

⬙ 4 房屋的交付时间和质量要求

确定房屋的交付时间，并明确房屋的质量标准，确保购房者可以按时收到符合质量要求的房屋。

⬙ 5 房屋的权属和产权证书

明确房屋的权属归属和产权证书的办理程序，确保购房者能够合法拥有房屋。

⬙ 6 违约责任和纠纷解决方式

明确双方在合同履行过程中的违约责任和纠纷解决方式，确保双方能够合理处理合同履行中的问题。

四、合同的注意事项

⬙ 1 阅读合同内容

购房者在签署合同之前，应当仔细阅读合同的内容，了解自己的权益和义务，确保合同的公正性和合法性。

⬙ 2 注意合同附件

合同附件通常包括房屋规划图、建筑装修标准、备案材料等，购房者应当仔细查看附件的内容，确保与合同一致。

⬙ 3 注意风险提示

合同通常会涉及房屋市场的风险提示，购房者应当仔细阅读并了解房屋市场的风险因素。

五、合同的签署与履行

⬙ 1 合同的签署

购房者在确认无异议后可以与开发商签署正式的商品房合同，确保合同的合法性和有效性。

⬙ 2 合同的履行

双方应当按照合同约定履行各自的义务，确保合同的有效履行。

六、合同的纠纷解决

合同纠纷的解决通常包括协商解决、向房地产行业主管部门投诉、提起法律诉讼等方式。

七、合同的注意事项

与购房者和开发商签署合同时，应当注意保留相关证据，避免出现合同纠纷时无法证明自己的权益。

八、

商品房合同作为购房者和开发商之间的重要文件，在购房过程中起到了重要的作用。购房者应当仔细阅读和理解合同的内容，确保自己的权益。开发商也应当诚信履行合同，确保交易的公正和合法性。只有通过合同的双方共同努力，购房交易才能顺利进行，产生良好的社会效益。

造房合同怎么写【篇10】

出售方（以下简称甲方）：

买受方（以下简称乙方）：

居间方（以下简称丙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方经友好协商，对所签订的关于天津市×××房产交易而签署的《天津市存量房屋买卖合同》、《过户、按揭代理合同》和《成交确认书》作如下补充：

。丙方的服务费以甲方净得款项为基础收取，由乙方交纳。乙方承担此套房屋所有代理费、过户费及过户时产生的所有税费。

，乙方最迟于××年××月××日前将此房的购房首付款人民币××元整（包含定金人民币×万元整在内）自行过给甲方，以三方签署的定金收付书及甲方首付款收到证明为准，丙方经纪人陪同。所有定金冲抵购房款。

⬙ 经甲乙双方协商一致，本协议签订后甲乙双方不得反悔。如乙方反悔，则甲方不予退还定金，并支付甲方合同额10%作为违约金。如甲方反悔，则甲方双倍退还定金给乙方，并支付乙方合同额10%作为违约金。

由银行直接放款给甲方。（上条为没有资金托管的首付，做资金托管的.应该另行规定）

，如逾期乙方须以日为单位向甲方支付违约金，违约金按日计算为房款总额的万分之×。 （上条对卖房有利，违约金较高。可再约定，如为应付房款与已付房款之差的万分之××）

⬙ 经甲乙双方协商一致，在乙方借贷获得批准，甲方应在个工作日内配合乙方完成过户手续。

后的××个工作日内将房屋腾空交给乙方，房屋交付给乙方后仍留在室内的物品则视为甲方放弃，乙方可任意处置。如甲方逾期交房，违约金按日计算为房款总额的万分之×（此条对买房有利）。丙方陪同甲乙双方自行处理此套房屋的物业交割手续。

⬙ 经甲乙双方协商一致，甲方将房屋内现有的固定设施留给乙方，其中包括空调×部，抽油烟机×个，燃气热水器×个，燃气灶×个，……，已固定在墙体上的柜子不予拆除。

⬙ 经甲乙双方协商一致，甲方在双方过户后×个月内把户口从××房内迁出。

如在交易过程中国家政策有变动，以政策变动后为准。

此补充协议与《天津市存量房屋买卖合同》、《过户、按揭代理合同》和《成交确认书》具有同等法律效力，如有冲突以此补充协议为准。

此协议一式三份，甲、乙、丙方各执一份：

甲方：

年月日

造房合同怎么写【篇11】

小产权房房产合同范本

出卖方（甲方）：___________________________地址：____________________________________邮码：_______________电话：_______________法定代表人：____________职务：____________

购买方（乙方）：___________________________地址：____________________________________邮码：_______________电话：_______________法定代表人：____________职务：____________

根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守执行。

第一条乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的房屋栋间，建筑面积为____平方米。

第二条上述房产的交易价格：

第三条付款时间与办法：

第四条甲方应于________年____月____日前将交易的房产全部交付给乙方使用。

第五条税费分担

协议公证费。

⬙ 乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____％的交易费，承担房产交易中国家征收的39;一切其他税费。

第六条违约责任

⬙ 乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分房产款____％的违约金。

⬙ 甲方必须按期将房产交付乙方使用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违约部分房产款____％的违约金。

第七条本合同主体

⬙ 甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

⬙ 乙方是____________单位，代表人是____________.

第八条本合同经国家公证机关____公证处公证。

第九条本合同一式份。甲方产权人各一份。乙方一份，________房产管理局、________公证处各一份。

第十条本合同发生争议的解决方式：

甲方签名：____________________年____月____日

造房合同怎么写【篇12】

合肥商品房合同是指在合肥市购买商品房时双方签订的合同，它具有详细、具体且生动的特点。本文将从商品房合同的主要内容、签订程序以及注意事项等方面进行详细介绍，以帮助读者更好地了解合肥商品房合同。

合肥商品房合同的主要内容包括了购房人和开发商的基本信息、房屋交付时间、交付标准、付款方式、违约责任、买卖双方权益保护等。其中，购房人和开发商的基本信息包括了双方的姓名、身份证号码、住址、联系电话等。房屋交付时间是指开发商向购房人交付房屋的日期，交付标准是指房屋的装修程度、配套设施以及权属证书等情况。付款方式则详细列明了购房人向开发商支付房款的方式和时间节点。违约责任是指双方当事人违反合同约定所需要承担的法律责任。买卖双方权益保护则是针对房屋权益的保障措施，以确保购房人的合法权益不受侵犯。

合肥商品房合同的签订程序相对来说比较繁琐，但也是为了保障买卖双方的权益。购房人需要提供相关的资料，如身份证、户口本、结婚证等。购房人需要与开发商进行面谈，并进行合同的协商和签订。在签订合同的过程中，购房人需要仔细阅读合同的条款，并对条款内容进行充分了解，确保自己的权益能够得到充分保护。双方在签订合同后，需要公证机关对合同进行公证，以确保合同的有效性。

合肥商品房合同签订时需要注意一些事项。购房人在选择房屋时要仔细核实开发商的信誉和资质，确保房屋的权属清晰。在签订合同时，购房人要对合同条款进行详细阅读，并在需要的情况下进行合理的修改和补充，以保护自己的权益。同时，购房人还需要注意合同中的附加条款，如装修标准、质量保证等条款，以避免日后产生纠纷。购房人在签订合同之前，应充分了解购房政策和相关法律法规，以确保自己的购房行为合法合规。

总体来说，合肥商品房合同是购房人和开发商之间签订的一份重要文件，它具有详细、具体且生动的特点。购房人在签订合同时要仔细阅读合同条款，并注意合同的主要内容、签订程序以及注意事项等方面。只有在充分了解并遵守合同条款的情况下，购房人才能够保障自己的合法权益。通过对合肥商品房合同的详细介绍，相信读者对合肥商品房合同有了更深入的了解。