在当今不断发展的世界,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编收集整理的土方开挖合同范本,欢迎大家分享。
发包人: 承包人:
沧州千童商业广场项目第一期深基坑土方开挖项目,经发包人、承包人协商一致,为明确双方的权利和义务,签订本合同。
一、工程概况:
1 工程名称: 2 工程地点: 3 工程规格: 4 5#楼:约50000m 1# 2# 3#楼 约150000m
二、发包人向承包人提供的相关资料:
1、 地质勘查报告1份;
2、 桩基平面图1份;
3、 止水帷幕及支护施工图1份;
4 、施工技术交底1份;
5 、井点降水平面图1份;
6、 深基坑土方开挖图1份。
三、工期:
自 20xx 年 7 月 1 日至 20xx 年 7 月 20 日,20个日历天,实际开工日期以发包人通知为准。
四:承包方式:人工+机械(施工用电由施工方负责) 五:工程造价及支付方式:
1 、工程造价 (不含税) 33
按现场测量实际土方量9元/m,共计20万m,其中5万m需运到发包人指定地点,余土由承包人自行解决。
2、 付款方式 333
(1) 验收并经过相关部门检测通过,无息退回履约保
(2) 待1# 2# 3# 楼主体施工至+0.00以上6层,付总
(3) 主体封顶付35%;
(4) 余款5%作为质量保证金。
六、质量标准:
依据现行施工验收规范。
七、变更及工程量的调整:
本合同价款只调整如下两项:
1 、设计变更;
2、 现场鉴证。
八、发包方责任:
1 、提供电源,且由承包人交纳电费;
2、 施工监督;
3、 收到承包人工程完工报告二日内验收完毕。
九、 承包方责任:
1 、办理土方开挖、运输的相关手续,并承担相应责任及费用;
2 、确保施工质量及施工工期,并严格按施工方案施工; 3 、确保安全文明施工,由承包人承担全部安全责任; 4 、扰民及外界干扰由承包人解决并承担费用;
5 、接受发包人、监理单位的检查与验收
6 、修理施工坡道;
7 、将50000m上表土运至发包方的第二期项目的指定地点,并按承包方要求堆放;
8 、将第一期施工现场平整至室外坪;
9 、机械开挖不得扰动地基土,人工清槽由发包人承担; 10 将桩头自槽底运出施工现场;
11 自行解决施工现场道路及出入口。
十 、违约责任:
1 、按栋号要求工期,每栋号提前或延迟一天,每天奖罚5000元;
2 、达不到施工要求质量,承包人承担所有经济损失,并发包人不支付工程款;
3、承包人明显不能履约合同时,发包人可以终止本合同,并
4、承包人出现偷工减料或出现影响或已影响工程质量的.是情
5 、达不到降水效果,承包人承担所有经济损失,并发包人不支付工程款。 3
十一 、争议解决的方式:
1 、向当地主管部门调解;
2 、由沧州市人民法院仲裁委员会仲裁;
3 、向沧州市人民法院起诉。
十二 、本合同一式二份,发包人、承包人...
查看更多与“房建施工合同5篇”相关的文章